1、關于承攬合同范文匯總6篇承攬合同 篇1合同編號：訂立合同雙方：定作人： （以下簡稱甲方）定作人法定代表（負責）人： 簽約人：定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話：定作人機構地址： 傳真電話：承攬方： （以下簡稱乙方）承攬方法定代表（負責）人：簽約人：承攬方營業執照： 施工資質：承攬方施工項目經理： 手機：承攬方機構地址： 傳真電話：銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：根據中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：第一條標的

2、本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。第二條制作grc裝飾件規格、單價（單價款單位：平方米/人民幣元）序號grc裝飾件名稱規格數 量 單 價合計1 _2 _3 _注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。第三條工程概況及承包范圍1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；4、承包方式：包工包料（grc裝飾材料廠商： ）；5、工程造價：本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組

3、織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。第四條工程期限與保障責任1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天；2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。第五條甲方責任1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；2、提供施工用雙排腳手架；3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。第六條乙方責任1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；2、認真組織施工，嚴格按grc外裝

4、飾工程施工驗收標準施工。3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。第七條工程付款及結算方式1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款；2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款；3、乙方安裝完成，驗收報告簽之日起15日內，再撥付工程總價45%；4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金

5、在壹年后無工程質量問題時，于 年 月 日付清。第八條施工及竣工驗收1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果；2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。第九條乙方服務承諾1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24

6、小時趕到現場；2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。第十條雙方違約責任1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除違約金。2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時

7、加罰違約金。第十一條糾紛的處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。第十二條附則1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。甲方： 乙方：簽約人： 簽約人：簽約地點：簽約日期： 年月日承攬合同 篇2簽訂時間：年 月 日 合同編號：乙方（供方）： 第一條 采購清單：甲方

8、（需方）： 中鐵九局集團第七工程有限公司第二條 供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準。 第三條 調價方法： 合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網公布的市場建筑鋼材價格行情，作為基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公布價格為準，幅度超過100元時進行調價，按基準價100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方 施工現場。汽車運輸，確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。第六條 計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤圓依據過磅檢斤計重。第七條 包裝及驗收標準：按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結果以甲方試驗室

9、復檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。第八條 結算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。第十條 違約責任和雙方義務：乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。第十二條 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條 其他約定事項：本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量為準，如超

10、出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。承攬合同 篇3經甲_、乙_ 雙方協商，簽訂本合同，共同信守。品（材料）名規格、型號單位數量單價金額交貨日期超欠幅度%貨款共計人民幣（大寫）_1質量標準：_2交貨（運輸）辦法及地點：_3質量檢驗及驗收辦法：_4包裝要求及費用負擔：_5結算辦法及期限：_6原材料供應辦法：_7其他：_違約責任：第一點：甲方承擔（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失_（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值_的違約金。（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之_的違約金。（4）未按合同規定時間和

11、要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。（8）其他_第二點：乙方承擔（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。（2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能

12、交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值_的違約金。（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。（4）未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。（7）其他：_本合同一式_份。有效期自_年_月_日到_年_月_日止 。承攬合同 篇4簽訂合同單位：_(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下：1

13、.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：2.交貨辦法：(1)交貨地點：_(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。5.附則：(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以_罰金賠償對方損失。(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。(5)貨物

14、運達站_ (6)收貨人_ (7)合同糾紛的處理_ 甲及代表人：(簽字蓋章) 乙及代表人：(簽字蓋章) 開戶銀行：_開戶銀行：_ 帳號：_帳號：_ 電話：_電話：_ 簽訂日期：_年_月_日承攬合同 篇5合同編號：委托方：(以下稱甲方)承接方：(以下稱乙方)簽約地點：施工地點：簽約時間： 年 月 日1、合同內容本合同項所指的項目是：(系統配件參考“附件一：物料清單”)2、合同金額2.1 合同總金額為人民幣：(rmb：)2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。3、付款方式3.1 付款合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的_%，即人民幣 (rmb)。3.2 設備進度款當乙方進場并系

15、統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的_，即人民幣(rmb)。3.3 工程結算付款本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_%，即人民幣 (rmb)。3.4 最終驗收付款經甲方代表正式驗收合格之后的_個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的_%，即人民幣(rmb)。3.5 其它事項4、合同雙方責任4.1 甲方責任4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙

16、方提出驗收申請之時起_個工作日內安排驗收。4.2 乙方責任4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。4.2.3 確保所提供的設備材料與質量相符。4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)5、安裝及調試5.1 安裝及調試責任乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。6、其它本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。甲方：乙方：地址：地址：電話：電話：傳真：傳真：簽約代表：簽約代表：指定聯絡人員：指定聯絡人員：承攬

17、合同 篇6甲方：乙方： 住址：身份證號碼：甲方承建的 成都富園物流商業中心 工程，經協商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務分包給乙方施工，并就有關事宜達成如下協議：一、工程概況：框架 結構，層數： 四層，總高度： 40 米，建筑面積約? 90000? 平方米。二、工程地址：雙流縣文星鎮物流大道三、承包形式：1、本工程中的 砌體，二次構造砼 勞務工程，以分項包干的形式承包給乙方。2、低值易耗品： 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。四、承包工作內容及勞務承包單價：1、工作內容：（1）、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體

18、等所有內容；（2）、根據主控線放（彈）砌體線；（3）、現場所有二次構造砼澆筑（包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁，零星等；（4）、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格后方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其余小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責；（5）、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架；以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規范，同時按項目部的具體要求進行施工。

19、2、承包方式：采取承包范圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包范圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會保險費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包干承包方式。3、承包單價：4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除）。5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無約定的按現行計算定額及圖紙執行。6、付款方式： 每月25日計量，次月15日按計量的75%80%支付乙方，余款在主體驗收后三個月內付清。五、工期要求1、按項目工期進度要求進行；2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整；

20、3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協議附件，乙方必須遵照執行；4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。六、質量要求：1、乙方在施工過程中除按照國家現行規范、規程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工；2、以“精品工程”、“創杯工程”、“用戶滿意工程”為質量目標；3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100500元的處罰，并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的質量管理實施細則并以