1、 編號： 承攬合同:加工承攬合同（）_承攬加工合同_承攬加工合同 20XXXX號（20 年 月 日至20 年 月 日止）（本模板為Word格式，可根據您的需要調整內容及格式，歡迎下載。） 寫合同是一件非常需要專業知識的事情，寫合同是一件需要非常專業并且嚴謹認真的事情，那么合同應該怎么寫才是最好的呢？以下是為您整理出的承攬合同:加工承攬合同（），希望能夠幫助到您。 加工承攬合同 訂立合同雙方： 承攬方：_ 定作方：_ 定作方委托承攬方加工_，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。 第一條加工成品： 品名規格單位數量備注 第二條加工成品質量要求：_。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方

2、代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據） 第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：_（，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定

3、執行。） 第四條技術資料，圖紙提供辦法：_（承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。） 第五條價款或酬金：_（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。） 第六條驗收標準和方法：_ _（，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。定作方

4、應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。） 第七條交（提）貨的時間和地點：_（，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收

5、的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。） 第八條包裝要求及費用負擔：_ 第九條運輸辦法及費用負擔：_ 第十條結算方式及期限：_ 第十一條其他：_（如：根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作

6、方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。） 第十二條承攬方的違約責任： 一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。 三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要

7、求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。 四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。 五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_（幅度）或酬金總額的_（幅度）違約金。 六，異地交付的定作物不符合合同規

8、定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。 七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。 九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。 十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要

9、求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。 第十三條定作方的違約責任： 一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_（幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_（的幅度）違約金。 三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。 四，超過合

10、同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。 五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。 第

11、十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 本合同自一九_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本

12、合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_份，交_（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。 定作方：_（蓋章） 代表人：_（蓋章） 地址：_ 電話：_ 開戶銀行：_ 帳號：_ 承攬方：_（蓋章） 代表人：_（蓋章） 地址：_ 電話：_ 開戶銀行：_ 帳號：_ 一九_年_月_日訂 相關閱讀 承攬合同范本:加工承攬合同（） 加工承攬合同 訂立合同雙方： 承攬方：_ 定作方：_ 定作方委托承攬方加工_，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。 第一條加工成品： 品名規格單位數量備注 第二條加工成品質量要求：_。（加工定作物品，需要封存樣品的，應

13、當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據） 第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：_（，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。，原材料等物品交（提）日期計算，參照第

14、七條規定執行。） 第四條技術資料，圖紙提供辦法：_（承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。） 第五條價款或酬金：_（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。） 第六條驗收標準和方法：_ _（，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準

15、。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。） 第七條交（提）貨的時間和地點：_（，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定

16、作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。） 第八條包裝要求及費用負擔：_ 第九條運輸辦法及費用負擔：_ 第十條結算方式及期限：_ 第十一條其他：_（如：根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付

17、款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。） 第十二條承攬方的違約責任： 一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。 三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定

18、作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。 四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。 五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_（幅度）或酬金總額的_（幅度）違約金。 六，異地交付的定作物不符

19、合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。 七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。 九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。 十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如

20、定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。 第十三條定作方的違約責任： 一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_（幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_（的幅度）違約金。 三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。 四

21、，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。 五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費

22、用。 第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 本合同自一九_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充

23、規定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_份，交_（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。 定作方：_（蓋章） 代表人：_（蓋章） 地址：_ 電話：_ 開戶銀行：_ 帳號：_ 承攬方：_（蓋章） 代表人：_（蓋章） 地址：_ 電話：_ 開戶銀行：_ 帳號：_ 一九_年_月_日訂 承攬合同:加工、訂貨合同（） 合同編號 簽訂日期年月日 供方（全稱）： 需方（全稱）： 根據中華人民共和國經濟合同法規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。 一、品名、規格、數量、價格、交提供日期： 品規金 分期交（收）貨數量 超欠幅度 名格單位數量單價額

24、 月月月月月 總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分 二、質量標準、驗收方法及地點： 三、原材料來源及互利方法： 四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔： 五、貨款結算時間及方法： 六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔： 七、經濟責任： 八、其他： 九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。 十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主 管部門備案。 十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按中華人民共和國經濟 合

25、同法有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。 十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本份，送雙方業務主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關二份。 十三、本合同有效期自年月日至年月日止。 供方：法人委托書號碼需方：法人委托書號碼 營業執照號碼營業執照號碼 供方：（蓋章）需方：（蓋章） 負責人：負責人： 代表：（簽字）代表：（簽字） 開戶銀行：帳號：開戶銀行：帳號： 電話號碼：電掛：電話號碼：電掛： 住址：住址： （注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后） 承攬合同:承攬合同（簡） 簽定日期：年月日 定作方（甲方）： 電話： 承攬方（乙方）： 電話： 經雙方協商，簽定本加工承攬

26、合同，并嚴肅履行。 加工費 品名 規格 單位數量 單價金額 定作方供應原材料： 原材料 規格單位 數量 日期成品單位耗用量 技術資料、圖紙提供辦法：。 產品檢驗標準和方法：。 交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：。 貨款及費用結算辦法及期限：。 本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 承攬加工合同：承攬加工合同范文認立合同雙方：承攬方：定作方：定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品編號名稱規格單位數量備注第二條加工成品質量要求：（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

27、第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：（1用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者作用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）第四條技術資料、圖紙提供辦法（1承攬

28、方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失由定作方賠償。2承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等）。第五條價款或酬金（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）第六條驗收標準和方法（1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定

29、作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）第七條交貨的時間和地點（1交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門戳記日期為準；自提

30、定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其它（如：1根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）第十二條承攬方的違約責

31、任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因

32、包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的（1030的幅度）或酬金總額的（2030幅度）違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調