電纜敷設承攬合同協議?甲方（定作人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承攬人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方有電纜敷設的需求，乙方具備相關的專業承攬能力，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方進行電纜敷設事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.電纜敷設項目內容乙方負責為甲方在[具體地點]進行電纜敷設工作，敷設電纜的型號、規格、數量等詳細信息如下：|電纜型號|規格|數量||||||[具體型號1]|[具體規格1]|[具體數量1]||[具體型號2]|[具體規格2]|[具體數量2]||......|......|......|2.敷設要求電纜敷設應符合國家相關標準和行業規范，確保敷設質量和安全性能。電纜的敷設路徑應按照甲方指定的路線進行，如遇特殊情況需要變更路徑，應提前征得甲方書面同意。電纜的固定間距、彎曲半徑等應滿足設計要求，保證電纜敷設整齊、美觀。3.附屬工作乙方還應負責與電纜敷設相關的附屬工作，包括但不限于電纜橋架的安裝、電纜終端頭和中間接頭的制作安裝、電纜標識的設置等。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的電纜敷設工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照本合同約定的質量標準、工期要求完成電纜敷設工作。2.義務向乙方提供電纜敷設所需的相關資料，包括但不限于設計圖紙、施工現場條件等，確保資料的真實性和完整性。協助乙方辦理電纜敷設過程中所需的相關手續，如施工許可證等。按照本合同約定的付款方式和時間向乙方支付承攬費用。為乙方的施工提供必要的工作條件和配合，如協調施工現場的其他施工單位、提供臨時用電用水等。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本合同約定提供相關資料和工作條件。有權按照本合同約定獲取承攬費用。2.義務按照國家相關標準、行業規范及本合同約定的質量標準、工期要求，組織專業人員進行電纜敷設工作，確保工作質量和安全。自行負責施工過程中的安全管理工作，采取必要的安全防護措施，確保施工人員的人身安全和財產安全。如因乙方原因發生安全事故，由乙方承擔全部責任。按照甲方指定的敷設路徑和要求進行電纜敷設，不得擅自變更。如需變更，應提前通知甲方并征得書面同意。施工過程中應妥善保管甲方提供的電纜及其他材料設備，如有損壞或丟失，應負責賠償。在電纜敷設完成后，負責清理施工現場，做到工完場清。按照本合同約定的時間向甲方提交電纜敷設工作的相關資料，包括但不限于施工記錄、測試報告等。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用本合同的承攬費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，包含乙方完成本合同約定的電纜敷設工作所需的全部費用，除本合同約定的調整情況外，不因任何因素調整。2.支付方式合同簽訂后，甲方向乙方支付承攬費用的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。電纜敷設工作完成總工程量的[進度款支付比例]后，甲方向乙方支付承攬費用的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。電纜敷設工作全部完成，并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付至承攬費用的[驗收款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。剩余承攬費用的[質保金比例]作為質保金，在質保期屆滿后，如無質量問題，甲方一次性無息支付給乙方，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期1.開工日期：本合同電纜敷設工作的開工日期為[具體開工日期]。2.竣工日期：本合同電纜敷設工作的竣工日期為[具體竣工日期]，總工期為[工期天數]天。3.工期調整因甲方原因導致工期延誤的，工期相應順延，乙方應及時通知甲方并提供相關證明。因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致工期延誤的，工期相應順延，雙方應協商解決相關事宜。因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一天，乙方應按照承攬費用的[延誤違約金比例]向甲方支付違約金；如因乙方延誤工期給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。五、質量標準及驗收1.質量標準乙方完成的電纜敷設工作應符合國家相關標準和行業規范，以及本合同約定的質量要求。具體質量標準如下：電纜的絕緣性能、電氣性能等應符合國家標準。電纜敷設的固定牢固，排列整齊，標識清晰。電纜終端頭和中間接頭的制作安裝應符合工藝要求，絕緣性能良好。2.驗收電纜敷設工作完成后，乙方應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[驗收期限]天內組織驗收。驗收時，乙方應向甲方提供電纜敷設工作的相關資料，包括但不限于施工記錄、測試報告等。甲方有權對電纜敷設的質量、規格、數量等進行檢查。如驗收合格，雙方應簽署驗收合格文件；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準，整改費用由乙方承擔。因乙方整改導致工期延誤的，按照本合同約定承擔違約責任。六、違約責任1.甲方違約責任如甲方未按照本合同約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。如甲方未按照本合同約定提供相關資料或工作條件，導致乙方無法正常施工或延誤工期的，甲方應承擔相應的責任。2.乙方違約責任如乙方未按照本合同約定的質量標準、工期要求完成電纜敷設工作，應承擔違約責任。乙方應按照承攬費用的[違約賠償比例]向甲方支付違約金，并負責無償整改直至達到合同要求。如因乙方原因給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。如乙方擅自變更電纜敷設路徑或其他合同約定內容，應按照承攬費用的[擅自變更違約金比例]向甲方支付違約金，并應立即恢復原狀或按照甲方要求進行整改。如乙方未按照本合同約定的時間向甲方提交相關資料，每逾期一天，應按照承攬費用的[資料提交逾期違約金比例]向甲方支付違約金。如乙方在施工過程中發生安全事故，導致甲方或第三方人身傷亡或財產損失的，乙方應承擔全部賠償責任。如乙方違反本合同約定的其他義務，應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[保密期限]年。2.合同變更與解除本合同的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。在履行本合同過程中，如一方提出解除合同，需提前[解除合同通知期限]天書面通知對方，并經對方書面同意。因解除合同給對方造成損失的，提出解除合同方應承擔賠償責任。3.不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。因不可抗力導致一方無法履行本合同約定的義務的，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明。4.合同生效及份數本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式[合同份數]份，甲乙雙方各執[各自持有份數]