




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
工程合同承攬合同協議?甲方(定作人):姓名:__________________身份證號碼:__________________地址:__________________聯系方式:__________________乙方(承攬人):名稱:__________________統一社會信用代碼:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯系方式:__________________鑒于甲方有[具體工程名稱或服務內容]的需求,乙方具備完成該工程或提供該服務的專業能力和資質,經雙方友好協商,依據《中華人民共和國民法典》相關規定,就甲方委托乙方完成[具體工程名稱或服務內容]事宜,達成如下協議:一、標的物或服務具體描述1.工程名稱/服務內容:[詳細、準確地描述工程的具體內容或服務的具體范圍,包括但不限于工程的規模、結構、用途,服務所涵蓋的具體事項等]2.工程地點/服務地點:[明確工程或服務的實施地點]3.工程期限/服務期限:開始日期:[具體年/月/日]結束日期:[具體年/月/日]總工期/服務期:[x]天/月,自開始日期起計算至結束日期。如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤,工期相應順延。4.工程質量標準/服務質量要求:工程質量應達到國家現行的施工驗收規范及質量檢驗評定標準的[具體質量等級,如合格、優良等]等級。服務質量要求:乙方應按照行業通用標準及甲方提出的特殊要求,提供[詳細描述服務質量的具體指標和要求]的服務,確保服務的專業性、準確性和及時性。二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利:有權對乙方的工作進行監督檢查,提出意見和建議,要求乙方按照合同約定的標準和要求進行工作。有權在乙方工作不符合合同約定時,要求乙方采取補救措施或承擔違約責任。有權根據工程進展情況,對工程設計、施工方案等提出合理變更要求,但應提前通知乙方,并承擔因變更導致的費用增加及工期延誤的責任。2.義務:按照合同約定向乙方支付報酬。向乙方提供開展工作所需的相關資料和文件,并保證資料的真實性、完整性和準確性。協助乙方解決工作過程中遇到的問題,為乙方創造必要的工作條件,如協調施工現場周邊關系等。在工程驗收合格后,及時辦理結算和支付手續。(二)乙方權利義務1.權利:有權要求甲方按照合同約定支付報酬。有權根據合同約定及甲方要求,自主安排工作進度和工作方式,但應確保工程質量和進度符合合同要求。有權拒絕甲方提出的違反法律法規、合同約定或不合理的要求。2.義務:按照合同約定的質量標準、工期要求及甲方的合理指示,完成[具體工程名稱或服務內容]的工作。自行組織具備相應資質和經驗的工作人員進行工作,并對工作人員的行為負責。負責提供完成工作所需的設備、材料、工具等,并確保其質量符合要求。在工作過程中,應遵守國家法律法規及施工現場的安全規定,采取必要的安全防護措施,確保施工安全和人員安全。如因乙方原因導致安全事故,由乙方承擔全部責任。接受甲方的監督檢查,按照甲方的意見和建議及時改進工作。在工程竣工或服務完成后,負責清理現場,恢復原狀。對甲方提供的資料和文件負有保密義務,未經甲方書面同意,不得向任何第三方泄露。三、報酬及支付方式1.報酬金額:雙方約定,甲方應向乙方支付的報酬為人民幣[x]元(大寫:[大寫金額])。此報酬為固定總價,除因甲方原因導致的變更外,不因任何因素調整。2.支付方式:合同簽訂后[x]個工作日內,甲方向乙方支付報酬的[x]%作為預付款,即人民幣[x]元(大寫:[大寫金額])。工程進度達到[具體進度節點,如基礎完工、主體結構完工等]后,經甲方驗收合格,甲方向乙方支付報酬的[x]%,即人民幣[x]元(大寫:[大寫金額])。工程竣工或服務完成,經甲方組織驗收合格后[x]個工作日內,甲方向乙方支付剩余報酬,即人民幣[x]元(大寫:[大寫金額])。3.支付憑證:乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票,否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、材料設備供應1.由甲方提供的材料設備:甲方應按照合同約定的規格、型號、數量和供應時間,將材料設備運至施工現場或指定地點,并負責通知乙方共同驗收。甲方提供的材料設備應符合質量要求,如因甲方提供的材料設備質量問題導致工程質量問題或工期延誤,由甲方承擔全部責任。2.由乙方提供的材料設備:乙方應按照合同約定的質量標準和規格型號自行采購材料設備,并負責材料設備的運輸、保管和安裝。乙方采購的材料設備應具有質量合格證明文件,并經甲方檢驗認可后方可使用。如因乙方采購的材料設備質量問題導致工程質量問題或工期延誤,由乙方承擔全部責任。五、工程驗收1.驗收標準:按照本合同約定的工程質量標準、國家現行的施工驗收規范及質量檢驗評定標準進行驗收。2.驗收程序:工程竣工或服務完成后,乙方應提前[x]天向甲方提交竣工驗收報告,并通知甲方組織驗收。甲方應在接到乙方的驗收通知后[x]天內組織相關人員進行驗收。驗收合格的,雙方應簽署竣工驗收報告;驗收不合格的,乙方應按照甲方的要求進行整改,直至達到驗收標準,整改費用由乙方承擔,且工期不予順延。3.隱蔽工程驗收:在隱蔽工程施工前,乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后[x]小時內到達現場進行驗收。經甲方驗收合格后方可進行隱蔽施工。如甲方未按時驗收,乙方可自行隱蔽施工,但應做好記錄。隱蔽工程驗收合格并覆蓋后,甲方有權要求重新檢驗,如檢驗合格,費用由甲方承擔;如檢驗不合格,費用由乙方承擔,乙方應負責修復或返工。六、違約責任1.甲方違約責任:若甲方未按照合同約定支付報酬,每逾期一天,應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的,乙方有權暫停工作,并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金。若甲方未按照合同約定提供相關資料、文件或協助乙方解決問題,導致乙方工作延誤或無法正常進行的,甲方應承擔相應的責任,并賠償乙方因此遭受的損失。若甲方擅自變更工程設計、施工方案等,導致乙方工作增加或費用增加的,甲方應按照實際增加的費用支付給乙方,并相應順延工期。2.乙方違約責任:若乙方未按照合同約定的質量標準、工期要求完成工作,應承擔違約責任。乙方應負責無償返工或采取補救措施,直至達到合同要求,返工或補救費用由乙方承擔。如因乙方原因導致工期延誤,每逾期一天,應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的款項,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。若乙方擅自將承攬的工作轉包或分包給第三方,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的款項,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。若乙方未按照合同約定履行保密義務,應承擔違約責任,賠償甲方因此遭受的損失。若乙方提供的材料設備不符合質量要求,乙方應負責無償更換,并承擔由此給甲方造成的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.合同變更:本合同的任何變更或補充需經雙方書面協商一致,并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。2.合同生效:本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。本合同一式[x]份,甲乙雙方各執[x]份,具有同等法律效力。3.不可抗力:因不可抗力事件導致一方無法履行本合同的,該方不承擔違約責任,但應及時通知對方,并提供相關證明文件。因不可抗力事件導致合同無法繼續履行或部分無法履行的,雙方應協商解決善后事宜。4.通知與送達:雙方在本合同中填寫的
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025山煤國際井下操作技能人員招聘150人(山西)筆試參考題庫附帶答案詳解
- 25年公司廠級員工安全培訓考試試題新版
- 2024-2025新入職工安全培訓考試試題答案A卷
- 2025簡約式門面房屋租賃合同樣本
- 2025融資租賃合同金融范本
- 2025授權融資合同范本
- 就業協議書失效
- 2025企業實習生合同
- 2025餐飲服務承包合同范本
- 2025裝飾裝潢工程承包合同
- 2025年裝維智企工程師(三級)復習模擬100題及答案
- 國家管網集團西南管道昆明輸油氣分公司突發環境事件綜合應急預案
- 停送電培訓課件
- 醫院培訓課件:《核心制度-護理值班和交接班制度》
- 解題秘籍05 圓的綜合問題(9種題型匯-總+專題訓練)(解析版)-2025年中考數學重難點突破
- 無線網絡施工方案
- 電商平臺居間合同
- 美學《形象設計》課件
- 江蘇省建筑與裝飾工程計價定額(2014)電子表格版
- DB14∕T 2024-2020 出口水果包裝廠管理規范
- 08真空熱處理爐
評論
0/150
提交評論