外墻保溫承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________地址：__________________法定代表人：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方擬對[具體項目名稱]的外墻進行保溫工程施工，乙方具備相關施工資質及能力，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬外墻保溫工程事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.工程名稱：[具體項目名稱]外墻保溫工程2.工程地點：[詳細地址]3.工程內容及要求乙方負責對甲方指定建筑物的外墻進行保溫施工，采用[保溫材料名稱及型號]作為保溫材料，施工工藝應符合國家及地方現行的相關標準和規范要求。保溫層厚度為[具體厚度]，確保外墻保溫性能達到[具體保溫性能指標]。施工過程中，乙方應做好外墻基層處理，保證基層平整、干燥、無裂縫等缺陷。乙方應按照設計要求進行保溫層的鋪設、固定、密封等工作，確保保溫系統的整體性和穩定性。施工完成后，外墻表面應平整、色澤均勻，無明顯瑕疵，符合美觀要求。4.工程量：外墻保溫總面積為[具體面積]平方米。實際工程量以雙方共同測量并書面確認的為準。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照合同約定的質量標準、工期要求完成工程。有權對工程質量進行驗收，如發現質量問題，有權要求乙方及時整改。2.義務向乙方提供施工所需的相關資料，包括但不限于建筑物設計圖紙、場地條件等。協助乙方辦理施工過程中所需的相關手續，提供必要的便利條件。按照合同約定的時間和方式支付工程款。負責協調施工現場周邊關系，確保施工順利進行。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付工程款。有權要求甲方提供施工所需的相關資料和協助辦理相關手續。在施工過程中，有權根據實際情況提出合理的施工變更建議，但需經甲方書面同意。2.義務具備完成本工程所需的相應資質和安全生產許可證，并向甲方提供相關證明文件。組織具有相應資格證書的熟練工人進行施工，確保施工質量和進度。按照國家及地方現行的相關標準和規范要求，以及合同約定的質量標準、施工工藝進行施工，確保工程質量達到優良等級。嚴格遵守施工現場的安全操作規程，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔全部責任。負責施工過程中的環境保護工作，減少施工噪聲、粉塵等對周邊環境的影響。按照合同約定的工期要求，制定詳細的施工進度計劃，并報甲方備案。合理安排施工順序，確保工程按時完成。如遇不可抗力或甲方原因導致工期延誤的除外。在施工過程中，應妥善保管甲方提供的相關資料，不得擅自泄露或用于其他用途。工程竣工后，負責清理施工現場，做到工完場清。按照國家及地方有關規定，對本工程的質量負責保修，保修期為自工程竣工驗收合格之日起[具體保修期限]年。在保修期內，如出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后[具體響應時間]小時內到達現場進行維修。三、工程款及支付方式1.工程款總額：本工程的工程款總額為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價格為固定總價，不因任何因素調整（除本合同約定的調整情況外）。2.支付方式預付款：合同簽訂后[具體預付款支付時間]個工作日內，甲方向乙方支付工程款總額的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。進度款：乙方完成工程量的[進度款支付節點比例]后，向甲方提交進度款申請報告，甲方在收到報告后[具體進度款審核及支付時間]個工作日內審核并支付已完工程量對應工程款的[進度款支付比例]。竣工驗收款：工程竣工驗收合格后[具體竣工驗收款支付時間]個工作日內，甲方向乙方支付至工程款總額的[竣工驗收款支付比例]。質量保證金：工程款總額的[質量保證金比例]作為質量保證金，在保修期屆滿后[具體質量保證金返還時間]個工作日內，如無質量問題，甲方一次性無息返還給乙方。四、工程驗收1.乙方應在工程竣工前[具體天數]天通知甲方進行預驗收。預驗收合格后，乙方應按照甲方要求提交完整的工程竣工資料。2.甲方在收到乙方的驗收通知及竣工資料后，應在[具體驗收時間]天內組織相關人員進行竣工驗收。如驗收合格，雙方應簽署工程竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方提出的整改意見及時進行整改，直至達到驗收標準，整改費用由乙方承擔。3.工程竣工驗收合格以甲方及相關部門出具的驗收文件為準。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照合同約定的時間和方式支付工程款，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。逾期超過[具體逾期天數]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完工程款及相應違約金。2.若因甲方原因導致乙方無法正常施工或延誤工期，甲方應承擔相應的責任，并賠償乙方因此造成的損失。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照合同約定的質量標準進行施工，乙方應負責無償返工，直至達到合同要求。如因乙方原因導致工程質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。2.若乙方未按照合同約定的工期要求完成工程，每逾期一天，應按照工程款總額的[逾期竣工違約金比例]向甲方支付違約金。逾期超過[具體逾期天數]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照工程款總額的[合同解除違約金比例]向甲方支付違約金。3.若乙方擅自將本工程轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照工程款總額的[轉包或分包違約金比例]向甲方支付違約金。4.若乙方在施工過程中違反安全操作規程或環境保護規定，導致發生安全事故或造成環境污染，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。六、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同一式[合同份數]份，甲乙雙方各執[雙方持有份數]份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。如補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。甲方（蓋章）：_____________