工程承攬合作合同協(xié)議_第1頁
工程承攬合作合同協(xié)議_第2頁
工程承攬合作合同協(xié)議_第3頁
工程承攬合作合同協(xié)議_第4頁
工程承攬合作合同協(xié)議_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

工程承攬合作合同協(xié)議?甲方(承攬方):姓名:__________________身份證號碼:__________________地址:__________________聯(lián)系方式:__________________乙方(定作方):名稱:__________________統(tǒng)一社會信用代碼:__________________地址:__________________聯(lián)系方式:__________________鑒于甲方具備完成特定工程承攬工作的專業(yè)能力和資質(zhì),乙方有工程承攬需求,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方為乙方承攬[具體工程名稱]事宜,達(dá)成如下合作合同協(xié)議:一、工程概況1.工程名稱:[具體工程名稱]2.工程地點:[詳細(xì)工程地點]3.工程內(nèi)容及要求:本工程包括但不限于[詳細(xì)列舉工程涵蓋的各項具體工作內(nèi)容,如建筑工程中的基礎(chǔ)施工、主體結(jié)構(gòu)搭建、內(nèi)外裝修等,或其他工程類別的具體工作]。工程質(zhì)量要求應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,達(dá)到[具體質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)]。乙方對工程的功能、性能、外觀等方面如有特殊要求,應(yīng)在本合同簽訂前明確告知甲方,并以書面形式作為合同附件。4.工程規(guī)模:[詳細(xì)描述工程的建筑面積、長度、高度、跨度等量化指標(biāo),以及相關(guān)設(shè)備、材料的規(guī)格和數(shù)量等]5.工程期限:計劃開工日期:[具體年月日]計劃竣工日期:[具體年月日]總工期天數(shù):[工期總天數(shù)]因不可抗力或乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的,經(jīng)雙方書面確認(rèn)后,工期相應(yīng)順延。二、雙方權(quán)利義務(wù)(一)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利:有權(quán)要求乙方按照合同約定支付工程款項。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時,有權(quán)暫停工程施工,并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。對乙方提供的與工程相關(guān)的指令、要求等進(jìn)行審核,如認(rèn)為不合理有權(quán)提出異議。2.義務(wù):按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及本合同約定,組織施工人員和設(shè)備進(jìn)行工程承攬工作,確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理工作,制定安全管理制度,采取必要的安全防護(hù)措施,確保施工人員和第三方人員的人身安全以及施工現(xiàn)場周邊環(huán)境安全。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚?dān)全部責(zé)任。定期向乙方匯報工程進(jìn)展情況,提交工程進(jìn)度報告、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)文件資料。工程進(jìn)度報告應(yīng)包括已完成的工作內(nèi)容、未完成的工作內(nèi)容及原因、下一階段工作計劃等。質(zhì)量檢驗報告應(yīng)包括各項工程質(zhì)量指標(biāo)的檢驗結(jié)果、質(zhì)量問題及處理情況等。遵守乙方施工現(xiàn)場的各項管理制度,服從乙方的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理。負(fù)責(zé)采購和提供完成本工程所需的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等,但乙方提供的除外。所采購的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本合同約定,并向乙方提供產(chǎn)品合格證明文件。在工程竣工驗收合格后,按照國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定和本合同約定向乙方提供竣工資料,包括但不限于施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗報告、竣工圖等。竣工資料應(yīng)真實、完整、準(zhǔn)確,能夠滿足工程備案及后續(xù)維護(hù)管理的需要。(二)乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利:有權(quán)對甲方的工程施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,提出意見和建議。對甲方提交的工程進(jìn)度報告、質(zhì)量檢驗報告等文件資料進(jìn)行審核。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時,有權(quán)要求甲方整改或采取其他補(bǔ)救措施。2.義務(wù):按照合同約定向甲方支付工程款項。向甲方提供開展工程承攬工作所需的相關(guān)資料和文件,包括但不限于工程設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、施工場地條件等,并對資料的真實性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。協(xié)助甲方辦理與本工程相關(guān)的審批手續(xù),提供必要的協(xié)助和支持。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周邊關(guān)系,確保施工場地具備施工條件,如因乙方原因?qū)е率┕がF(xiàn)場周邊關(guān)系問題影響工程施工,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。按照合同約定的時間和方式對甲方完成的工程部分進(jìn)行驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合合同約定的情況,應(yīng)及時書面通知甲方整改。在工程竣工驗收合格后,按照合同約定支付剩余工程款項。三、工程款項及支付方式1.工程總價款:人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.支付方式:合同簽訂后[X]個工作日內(nèi),乙方向甲方支付工程預(yù)付款,金額為工程總價款的[X]%,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。工程進(jìn)度達(dá)到[具體進(jìn)度節(jié)點]后,經(jīng)乙方審核確認(rèn),乙方向甲方支付工程進(jìn)度款,金額為已完工程價款的[X]%,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。工程竣工驗收合格后[X]個工作日內(nèi),乙方向甲方支付至工程總價款的[X]%,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。工程竣工結(jié)算完成后[X]個工作日內(nèi),乙方向甲方支付至工程結(jié)算價款的[X]%,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。剩余工程總價款的[X]%作為質(zhì)量保證金,在工程竣工驗收合格滿[X]年后,如無質(zhì)量問題,乙方在[X]個工作日內(nèi)無息支付給甲方。3.支付憑證:乙方每次支付工程款項前,甲方應(yīng)向乙方提供合法有效的發(fā)票,否則乙方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)款項,且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工程變更1.在工程施工過程中,如因乙方原因提出工程變更要求,乙方應(yīng)提前[X]天向甲方提交書面變更通知,并提供詳細(xì)的變更內(nèi)容、變更原因及變更后的工程預(yù)算。甲方收到變更通知后,應(yīng)在[X]天內(nèi)進(jìn)行審核,并將審核結(jié)果書面通知乙方。經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂工程變更協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充文件,工程價款及工期相應(yīng)調(diào)整。2.如因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е鹿こ套兏p方應(yīng)及時協(xié)商解決方案,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。因工程變更增加的費用由責(zé)任方承擔(dān),減少的費用相應(yīng)扣減。3.工程變更涉及到工程質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的,應(yīng)按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行。五、工程驗收1.工程竣工后,甲方應(yīng)提前[X]天向乙方提交工程竣工驗收申請報告,并提交完整的竣工資料。乙方應(yīng)在收到申請報告后[X]天內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。2.工程驗收應(yīng)按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本合同約定進(jìn)行,驗收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程資料等方面。如驗收合格,雙方應(yīng)簽署工程竣工驗收報告;如驗收不合格,甲方應(yīng)按照乙方的要求進(jìn)行整改,直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn),整改費用由甲方承擔(dān),且工期不順延。3.工程竣工驗收合格后,乙方應(yīng)在[X]天內(nèi)完成工程備案手續(xù)。因乙方原因?qū)е鹿こ虃浒秆诱`的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任:如甲方未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度完成工程承攬工作,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。每逾期一天,按照工程總價款的[X]%向乙方支付違約金;逾期超過[X]天的,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方返還已支付的款項,同時甲方應(yīng)按照工程總價款的[X]%向乙方支付違約金。如甲方提供的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等不符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本合同約定,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或采取其他補(bǔ)救措施,并承擔(dān)因此給乙方造成的損失。如因甲方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題或安全事故,甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任,負(fù)責(zé)整改直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn),并承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失,包括但不限于工程修復(fù)費用、第三方索賠費用、工期延誤損失等。2.乙方違約責(zé)任:如乙方未按照合同約定的時間和方式支付工程款項,每逾期一天,按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金;逾期超過[X]天的,甲方有權(quán)暫停工程施工,并要求乙方支付已完工程價款及違約金,同時乙方應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。如乙方未按照合同約定向甲方提供相關(guān)資料和文件,或提供的資料和文件不真實、不完整、不準(zhǔn)確,導(dǎo)致甲方無法正常開展工程承攬工作,乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的損失。如因乙方原因?qū)е率┕がF(xiàn)場周邊關(guān)系問題影響工程施工,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決問題,并承擔(dān)因此給甲方造成的工期延誤損失和費用增加損失。3.任何一方違反本合同約定的保密義務(wù),應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元),并賠償對方因此遭受的全部損失。七、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間,除涉及爭議的部分外,雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同其他無爭議的條款。八、其他條款1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論