2025建筑工程承包施工合同范本下載合同編號：簽訂地點：發包方（甲方）：地址：法定代表人：聯系方式：承包方（乙方）：地址：法定代表人：聯系方式：根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，就建筑工程承包施工事宜達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4承包范圍：1.5計劃開工日期：1.6計劃竣工日期：1.7工程質量要求：第二條合同價款與支付方式2.1合同總金額為：人民幣元（大寫：），以下簡稱“合同價款”。2.2合同價款的支付方式：2.3工程進度款的支付節點：2.4甲方應按約定時間支付工程款，逾期支付的，乙方有權要求賠償造成的損失，并按每日‰的標準收取違約金。第三條工程質量與驗收3.1工程質量必須符合國家及地方相關質量標準，并經甲方、乙方及監理方（如有）共同驗收合格。3.2施工過程中，乙方應嚴格遵守施工規范，接受甲方及監理方的監督和檢查。3.3工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，包括但不限于施工圖紙、隱蔽工程記錄、驗收報告等。3.4甲方應按約定時間組織驗收，逾期驗收的，視為驗收合格。第四條工期與進度4.1乙方應按照合同約定的開工日期和竣工日期完成施工任務，確保工程按時交付使用。4.2因甲方原因導致的停工、窩工，甲方應承擔相應損失，并順延工期。4.3因乙方原因導致的工期延誤，乙方應承擔違約責任，按每日‰的標準向甲方支付違約金。第五條材料與設備5.1工程所需材料及設備由乙方負責采購，但必須符合國家及地方相關質量標準，并提供合格證明。5.2甲方有權對乙方采購的材料及設備進行檢驗，如發現不符合要求，甲方有權要求乙方更換，相關費用由乙方承擔。5.3材料及設備的進場時間由乙方自行安排，甲方不承擔因乙方未能按時進場導致的工期延誤責任。第六條安全施工與責任6.1乙方應嚴格遵守國家及地方安全生產法律法規，做好施工現場的安全管理工作，確保施工期間無安全事故。6.2因乙方原因導致的安全事故，由乙方承擔全部責任，并賠償造成的損失。6.3甲方應為乙方提供必要的施工條件，但不對乙方的施工安全承擔直接責任。第七條變更與簽證7.1施工過程中，如需對原設計或施工方案進行變更，應由甲方書面通知乙方，并簽訂補充協議。7.2因變更產生的額外費用由雙方協商確定，工期相應調整。7.3變更簽證應在施工過程中及時辦理，否則視為雙方已確認變更內容。第八條保修與維護8.1工程竣工驗收合格后，乙方負責提供工程保修服務，保修期為年，具體范圍詳見附件。8.2在保修期內，如出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后日內修復完畢，費用由乙方承擔。8.3因甲方使用不當或不可抗力原因導致的質量問題，乙方不承擔保修責任。第九條爭議解決9.1本合同履行過程中如發生爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。9.2訴訟過程中，雙方應繼續履行合同義務，除非法院另有裁定。第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.3本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：