2025成都市家庭居室裝飾裝修工程施工合同一、工程概況工程名稱：成都市家庭居室裝飾裝修工程工程地點：成都市區街道小區號樓單元層號工程內容：包括但不限于居室的墻面、地面、天花板裝飾，水電改造，廚衛設施安裝，家具定制及安裝等（具體詳見附件《工程內容及要求》）。工程承包范圍：承包人負責完成發包人提供的設計圖紙和施工方案中所包含的所有內容。合同工期：開工日期為年月日，竣工日期為年月日，總工期為天。二、發包人與承包人發包人信息：姓名/單位名稱：聯系地址：聯系方式：承包人信息：姓名/單位名稱：資質等級：聯系地址：聯系方式：三、工程價款及支付方式工程總價款：人民幣元（大寫：元整）。支付方式：第一次支付：合同簽訂后日內，支付工程總價款的%，即人民幣元；第二次支付：隱蔽工程驗收合格后日內，支付工程總價款的%，即人民幣元；第三次支付：竣工驗收合格后日內，支付剩余工程款，即人民幣元。付款賬戶信息：戶名：開戶銀行：賬號：四、工程質量與驗收標準材料要求：承包人提供的材料必須符合國家標準，并附有產品合格證或質量保證書；發包人提供的材料需提前日送達工地，并由承包人驗收確認。材料的品牌、規格、型號需與合同約定一致，不得擅自更換。若需變更，需經發包人書面同意。施工標準：施工質量需符合《成都市家庭裝飾裝修工程質量驗收規范》及其他相關國家標準。承包人需按設計圖紙及施工方案進行施工，未經發包人同意不得擅自修改設計。驗收程序：隱蔽工程驗收：水電改造、防水工程等隱蔽工程需在隱蔽前日內通知發包人驗收；竣工驗收：工程全部完成后，承包人需提前日通知發包人進行竣工驗收；驗收標準：以設計圖紙、施工方案及合同約定的質量標準為準。五、工程變更與簽證工程變更：因發包人原因需變更設計或施工方案的，需提前日以書面形式通知承包人，并經雙方協商一致后簽訂補充協議。因承包人原因需變更施工方案的，需提前日以書面形式通知發包人，并經發包人書面同意后方可實施。簽證單：工程變更或簽證需填寫《工程簽證單》，并經雙方簽字確認后生效。六、工期順延與違約責任工期順延：因不可抗力（如自然災害、戰爭等）導致的停工，工期相應順延；因發包人原因（如材料未及時提供、設計變更等）導致的停工，工期相應順延；因承包人原因導致的停工，工期不順延，承包人需承擔相應責任。違約責任：承包人未能按合同約定工期完成工程的，每逾期一日，需向發包人支付工程總價款的%作為違約金；發包人未能按合同約定支付工程款的，每逾期一日，需向承包人支付未付工程款的%作為違約金；任何一方違反合同約定，導致合同無法履行的，需賠償守約方由此造成的全部損失。七、安全責任與保險施工現場安全管理：承包人需嚴格遵守《成都市建筑施工安全管理辦法》，確保施工過程中無安全隱患；承包人需為其施工人員購買意外傷害保險，并承擔施工現場的全部安全責任；發包人需為施工現場提供必要的安全防護條件，并配合承包人做好安全管理工作。責任劃分：施工過程中發生的安全事故，由承包人承擔全部責任；施工過程中損壞發包人原有設施或公共設施的，由承包人負責修復或賠償。八、保修與售后服務保修范圍及期限：保修范圍：包括墻面、地面、天花板、防水工程、電路工程等，具體詳見附件《保修范圍及期限》；保修期限：自竣工驗收合格之日起，保修期為年；承包人需在保修期內定期回訪，及時解決質量問題。保修服務：在保修期內，因施工質量導致的問題，承包人需在接到發包人通知后小時內到達現場修復；若承包人未能及時修復，發包人有權委托第三方維修，費用由承包人承擔。九、爭議解決協商解決：本合同履行過程中發生的爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，可向成都市相關行業協會申請調解。訴訟解決：若協商調解不成，雙方同意向人民法院提起訴訟。十、其他條款合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效；本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。合同份數：本合同正本份，發包人執份，承包人執份。十一、附件《工程內容及要求》《工程報價清單》《保修范圍及期限》發包人（簽字/蓋章）：日期：年月