




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
工程承攬合同免責協議?甲方(承攬方):姓名:__________________身份證號:__________________聯系方式:__________________地址:__________________乙方(定作方):名稱:__________________統一社會信用代碼:__________________法定代表人:__________________聯系方式:__________________地址:__________________鑒于甲方為具備相應工程承攬資質及能力的個人,乙方為有工程需求的單位,雙方經友好協商,就甲方承攬乙方相關工程事宜達成如下協議:一、工程承攬內容1.工程名稱:[具體工程名稱]2.工程地點:[詳細工程地點]3.工程內容及要求:甲方按照乙方提供的設計圖紙、技術要求及相關規范,負責完成[具體工程項目內容,如建筑物的建造、裝修工程的施工等]。工程質量應達到國家現行相關驗收標準及乙方要求的合格標準。乙方有權對工程質量進行監督檢查,如發現質量問題,甲方應負責無償返工直至達到合格標準。4.工程期限:開工日期:[預計開工日期]竣工日期:[預計竣工日期]總工期:[工期天數]天。如遇不可抗力或乙方原因導致工程延誤,工期相應順延。二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利:有權要求乙方按照合同約定支付工程款。在乙方未按照合同約定履行義務時,有權暫停施工并要求乙方承擔違約責任。2.義務:按照本協議約定及相關法律法規要求,自行組織施工人員、設備及材料,負責工程的具體實施,確保工程質量和進度。遵守施工現場的安全規定,采取必要的安全防護措施,確保施工安全。因甲方原因造成的安全事故,由甲方承擔全部責任。按照乙方要求及工程進度,定期向乙方提供工程進度報告及相關資料,接受乙方的監督檢查。工程竣工后,負責清理施工現場,做到工完場清。對所承攬工程的質量負責保修,保修期限按照國家相關規定及本協議約定執行。在保修期內,如因工程質量問題出現故障或損壞,甲方應在接到乙方通知后[具體時長]小時內到達現場進行維修,如甲方未能按時到達,乙方有權自行委托第三方維修,費用由甲方承擔。(二)乙方權利義務1.權利:有權對工程質量、進度、安全等進行監督檢查,提出整改意見。有權要求甲方按照合同約定的質量、進度等標準完成工程。在甲方出現違約行為時,有權解除合同并要求甲方承擔違約責任。2.義務:按照合同約定向甲方支付工程款。向甲方提供工程所需的設計圖紙、技術要求等相關資料,并對資料的真實性、準確性負責。協助甲方辦理施工所需的相關手續,協調施工現場周邊關系,為甲方施工創造有利條件。在工程竣工后,按照合同約定及時組織驗收。三、工程款支付方式1.合同總價:本工程合同總價為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.支付方式:合同簽訂后[具體時長]個工作日內,乙方向甲方支付合同總價的[預付款比例]作為預付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。工程進度達到[具體進度節點]后,經乙方審核確認,乙方向甲方支付合同總價的[進度款比例],即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。工程竣工并經乙方驗收合格后[具體時長]個工作日內,乙方向甲方支付至合同總價的[驗收款比例],即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。工程竣工驗收合格滿[質保期時長]個月后,如無質量問題,乙方在[具體時長]個工作日內將質保金一次性支付給甲方,質保金金額為合同總價的[質保金比例],即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。四、免責條款(一)不可抗力1.本協議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災害(如地震、洪水、臺風等)、政府行為(如征收、征用、拆遷等)、社會異常事件(如戰爭、罷工、騷亂等)以及其他不可抗拒的客觀情況。2.因不可抗力事件導致一方無法履行本協議項下義務的,該方不承擔違約責任,但應在不可抗力事件發生后的[通知時長]小時內書面通知對方,并提供相關證明文件。在不可抗力事件影響消除后的合理時間內,雙方應協商決定是否繼續履行本協議或解除本協議。如因不可抗力事件導致工程延誤或無法完成,雙方應根據不可抗力事件對工程的影響程度協商調整工程期限或工程款支付等相關事宜。(二)乙方原因導致的免責1.因乙方提供的設計圖紙、技術要求等資料存在錯誤、缺陷或變更要求不及時等原因,導致甲方施工錯誤、返工或工程延誤的,甲方不承擔責任,乙方應承擔由此增加的費用及延誤的工期責任。2.因乙方未按照合同約定支付工程款或未履行其他合同義務,導致甲方無法正常施工或遭受損失的,甲方不承擔責任,乙方應承擔違約責任并賠償甲方因此遭受的損失。(三)甲方自身原因導致的免責1.因甲方自身施工人員、設備、材料等原因導致工程質量問題、安全事故或工程延誤的,甲方應承擔全部責任,乙方不承擔任何責任。2.甲方未經乙方書面同意,擅自將工程轉包或分包給第三方的,乙方有權解除合同,并要求甲方承擔違約責任,由此給乙方造成的損失,甲方應予以賠償。乙方因甲方轉包或分包行為所遭受的一切法律責任及經濟損失均由甲方承擔,與乙方無關。五、違約責任1.甲方違約責任:如甲方未按照合同約定的質量、進度等標準完成工程,應承擔違約責任,向乙方支付合同總價的[違約比例]作為違約金,并負責無償返工直至達到合同要求。如因甲方原因導致工程逾期竣工,每逾期一天,應按照合同總價的[逾期違約金比例]向乙方支付逾期違約金。逾期超過[具體時長]天的,乙方有權解除合同,甲方應返還乙方已支付的全部款項,并按照合同總價的[違約解除合同賠償比例]向乙方支付賠償金。如甲方在施工過程中違反安全規定,導致發生安全事故,應承擔全部法律責任及經濟賠償責任,由此給乙方造成的損失,甲方應予以賠償。甲方未按照合同約定的期限提交工程進度報告及相關資料的,每逾期一天,應按照合同總價的[資料逾期違約金比例]向乙方支付違約金。2.乙方違約責任:如乙方未按照合同約定向甲方支付工程款,每逾期一天,應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向甲方支付逾期違約金。逾期超過[具體時長]天的,甲方有權暫停施工,由此導致的工程延誤及損失由乙方承擔。乙方未按照合同約定協助甲方辦理施工手續或協調施工現場周邊關系,導致甲方無法正常施工的,應承擔違約責任,賠償甲方因此遭受的損失,并順延工期。乙方未按照合同約定及時組織工程驗收的,應按照合同總價的[驗收逾期違約金比例]向甲方支付違約金。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。如
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二人聯營合同協議書范本
- 江川縣2025年數學五年級第二學期期末經典試題含答案
- 漳州衛生職業學院《合唱》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 江西省吉安八中學2025屆初三下第二次測試(數學試題理)試題含解析
- 餐飲業工作合同
- 南京中醫藥大學翰林學院《論文寫作與學術規范》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 西安交通大學城市學院《體育舞蹈I》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 山東省濰坊市市級名校2025年中考英語試題命題比賽模擬試卷(24)含答案
- 潼關縣2025屆三年級數學第二學期期末質量跟蹤監視試題含解析
- 山東女子學院《醫護職業暴露及安全防護》2023-2024學年第二學期期末試卷
- GB/T 12939-2002工業車輛輪輞規格系列
- 送元二使安西公開課課件
- 資源昆蟲學-傳粉昆蟲
- 壓花藝術課件
- DB32T4220-2022消防設施物聯網系統技術規范-(高清版)
- 兒童抑郁量表CDI
- 生物化學-脂類課件
- Q∕SY 02098-2018 施工作業用野營房
- DB62∕T 3176-2019 建筑節能與結構一體化墻體保溫系統應用技術規程
- 八大特殊危險作業危險告知牌
- 半橋LLC諧振變換器設計與仿真
評論
0/150
提交評論