委托建設合同正式版模板8篇篇1委托建設合同甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（受托方）：XXXX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行XXXX項目（以下簡稱“該項目”）的建設事宜，達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：XXXX項目2.項目地點：XXXX3.項目內容：XXXX二、委托事項1.乙方同意接受甲方的委托，承擔該項目的建設工作，包括但不限于項目的規劃、設計、施工等。2.甲方應提供必要的支持和協助，確保項目的順利進行。三、權利和義務1.甲方權利和義務：（1）甲方有權監督乙方的建設工作，確保其按照約定的質量和進度完成。（2）甲方有義務提供項目所需的所有必要支持和協助。（3）甲方應按照合同約定支付相應的費用。2.乙方權利和義務：（1）乙方有權按照合同約定收取相應的費用。（2）乙方應嚴格按照甲方的要求進行項目的規劃、設計和施工。（3）乙方應確保項目的質量和進度，并承擔因自身原因導致的任何損失和責任。四、費用及支付方式1.甲方應按照合同約定的時間和方式向乙方支付相應的費用。2.費用的具體金額和支付方式應在合同中明確約定。3.乙方應提供必要的票據和證明，以便甲方進行費用的結算和報銷。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付費用，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付滯納金和賠償因此給乙方造成的損失。2.乙方如未按照合同約定完成建設工作，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償因此給甲方造成的損失。3.雙方應嚴格遵守合同約定，如因違約給對方造成嚴重損失的，應承擔相應的法律責任。六、爭議解決1.雙方在履行合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.如果協商無果，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他合同條款仍應繼續履行。七、其他事項1.雙方應對合同內容及因履行合同所知悉的對方的商業機密和技術秘密承擔保密義務。2.合同未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：XXXX有限公司法定代表人（簽字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：XXXX建筑公司法定代表人（簽字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方委托乙方建設_________項目（以下簡稱“該項目”）達成如下協議：一、項目概況該項目位于_________，具體內容包括_________。該項目具有特定的技術要求和質量標準，建設周期為_________。二、委托建設內容1.甲方委托乙方承擔該項目的建設任務，包括但不限于設計、施工、監理等。2.乙方需按照甲方提供的設計方案和技術要求進行施工，確保工程質量符合約定的標準。3.甲方有權對乙方的施工過程進行監督，并提出合理的建議和要求。乙方應積極配合，并按照甲方要求進行改進。三、合同價款與支付方式1.該項目的總金額為_________元（大寫：_________元整）。該金額已包括項目所需的所有費用，如設計費、材料費、施工費等。2.甲方應在合同簽訂后向乙方支付合同總金額的_________%作為預付款。剩余款項應在項目驗收合格后支付。具體支付時間和方式如下：_________。3.乙方在收到款項后，應當向甲方提供合法有效的發票和收據。四、建設期限與進度1.該項目的建設周期為_________天，自合同簽訂之日起計算。2.乙方應每月向甲方提交工程進度報告，包括已完成工程量、存在的問題和下一步工作計劃等內容。甲方可根據實際情況進行調整和監督。3.若因甲方原因造成工程延誤，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。五、質量保證與驗收1.乙方應確保工程質量符合約定的標準，并承擔因質量問題導致的全部責任。2.項目完成后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在收到申請后盡快組織驗收。如驗收不合格，乙方應負責整改并承擔相應的費用。3.項目驗收合格后，雙方應簽訂驗收報告并辦理移交手續。六、違約責任與賠償1.甲方和乙方應本著誠信原則履行合同義務。如一方違約，應承擔相應的違約責任并賠償因此給對方造成的全部損失。2.因不可抗力導致合同無法履行的，雙方應友好協商解決。如協商不成的，可依法解除合同。3.甲方和乙方在履行合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，可由雙方協商補充；協商不成的，可依法解除合同。篇3合同編號：XXXX甲方（建設單位）：XXXX，統一社會信用代碼：XXXX，注冊地址：XXXX，聯系電話：XXXX，郵箱地址：XXXX。乙方（施工單位）：XXXX，統一社會信用代碼：XXXX，注冊地址：XXXX，聯系電話：XXXX，郵箱地址：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方委托乙方建設XXXX項目，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程內容：XXXX4.工程造價：XXXX元5.工程期限：自合同簽訂之日起XX個工作日完成。二、付款方式1.甲方應在合同簽訂后XX個工作日內向乙方支付工程款的XX%作為預付款。2.乙方完成工程建設并經甲方驗收合格后，甲方應向乙方支付剩余工程款。3.甲方應按照合同約定及時支付款項，如因甲方原因導致付款時間延誤，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。三、權利義務1.甲方有權要求乙方按照合同約定進行工程建設，并按時支付款項。2.乙方應保證工程質量符合合同約定，并按照合同約定完成工程建設。3.甲方應提供必要的施工條件，如施工場地、施工許可等。4.乙方應妥善保管施工資料和設備，確保施工過程的順利進行。5.甲方有權對乙方的施工過程進行監督和管理，確保施工符合法律法規和合同約定。6.乙方應積極配合甲方的監督和管理，共同推動工程的順利進行。四、違約責任1.甲方未按照合同約定支付款項的，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。2.乙方未按照合同約定完成工程建設的，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。3.因不可抗力因素導致工程無法按時完成的，雙方應協商解決。五、爭議解決1.甲乙雙方在合同履行過程中發生爭議的，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中其他未發生爭議的部分。六、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同生效后，雙方應認真履行合同約定，不得擅自變更或解除。如需變更或解除，應協商一致并簽訂書面協議。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。4.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議進行約定。補充協議與本合同具有同等法律效力。5.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，并在工程竣工驗收合格、款項支付完畢后終止。6.合同終止后，雙方應辦理相關結算和交接手續。如有未了事項或糾紛，應協商解決或依法處理。篇4甲方（發包方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公正、誠實守信的基礎上，就甲方委托乙方進行工程建設事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程規模：XXXX4.工程內容：XXXX二、委托方式甲方采用以下方式委托乙方進行工程建設：1.全包方式：乙方負責工程的設計、施工、監理等全流程工作，甲方僅負責提供必要的支持和協調。2.半包方式：乙方負責工程的施工和監理工作，甲方負責提供必要的設計和支持。3.單項委托方式：甲方委托乙方進行工程的某項具體工作，如設計、施工、監理等。具體委托方式應根據工程實際情況和雙方協商確定。三、工程期限1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工程總工期：XX天四、工程質量1.乙方應嚴格按照國家有關工程質量的法律法規和行業標準進行工程施工和監理，確保工程質量達到優良標準。2.甲方有權對乙方的施工質量進行監督，并提出合理的建議和意見。五、工程費用1.工程總造價：XXXX元（大寫：XXXX元整）2.支付方式：銀行轉賬或支票支付。具體支付方式應根據雙方協商確定。3.支付節點：根據工程進度和驗收情況，甲方應按以下節點向乙方支付款項：預付款、中期款和尾款。具體支付節點應根據雙方協商確定。4.稅務處理：乙方在收取工程款項時，應提供合法有效的稅務發票，并按照國家稅收法律法規進行稅務處理。甲方在支付款項時，有權要求乙方提供稅務發票和相關稅務證明。六、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按時支付款項或未提供必要的設計和支持，導致乙方無法按時開工或無法完成工程任務，甲方應承擔相應的違約責任。具體違約責任應根據雙方協商確定。2.乙方違約責任：若乙方在施工過程中存在質量問題或未按時完成施工任務，導致甲方無法按時使用工程，乙方應承擔相應的違約責任。具體違約責任應根據雙方協商確定。七、爭議解決1.爭議解決方式：若雙方在工程建設過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決結果，履行判決義務。2.爭議解決管轄法院：雙方同意將爭議解決管轄法院約定為XXXX人民法院。若因特殊原因需要變更管轄法院，雙方應協商確定并書面記錄變更情況。在變更管轄法院前，雙方應共同遵守原管轄法院的管轄和審理程序。3.爭議解決期間：在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中未發生爭議的其他條款。對于爭議涉及的具體條款，雙方應根據法院判決結果進行相應調整和執行。若爭議解決期間需要停止履行某些條款，雙方應協商確定停止履行的范圍和期限，并書面記錄相關情況。在爭議解決后，雙方應盡快恢復履行相關條款，確保工程建設順利進行。篇5合同編號：XXXXXX甲方（建設單位）：XXXXXX，統一社會信用代碼：XXXXXX，地址：XXXXXX，聯系方式：XXXXXX。乙方（施工單位）：XXXXXX，統一社會信用代碼：XXXXXX，地址：XXXXXX，聯系方式：XXXXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方建設工程項目達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXXXX2.工程地點：XXXXXX3.工程內容：XXXXXX4.工程規模：XXXXXX二、建設期限1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、建設資金及支付方式1.工程總造價：人民幣XX元（大寫：XXXXXX）2.支付方式：銀行轉賬3.甲方應按以下節點向乙方支付款項：（1）合同簽訂后，甲方應支付乙方工程總造價的XX%作為預付款；（2）工程完成XX%時，甲方應支付乙方工程總造價的XX%；（3）工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方應支付乙方工程總造價的XX%；（4）剩余款項作為工程質量保證金，自工程驗收合格之日起滿一年后無質量問題時支付。四、建設要求及標準1.工程質量應符合國家相關標準及規范；2.工程施工應嚴格按照設計圖紙及技術要求進行；3.乙方應確保施工現場安全、文明施工；4.甲方有權對工程進度和質量進行監督。五、違約責任1.甲方若未按合同約定向乙方支付款項，則應承擔違約責任，每逾期一天，應向乙方支付合同總金額的XX%作為違約金；2.乙方若未按合同約定完成施工任務，則應承擔違約責任，每逾期一天，應向甲方支付合同總金額的XX%作為違約金；3.若因一方違約導致合同無法繼續履行，違約方應賠償因此給對方造成的全部損失。六、爭議解決方式1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決；2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份；3.本合同未盡事宜，可由雙方協商后簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇6委托建設合同甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（受托方）：XXXX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行工程建設事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX有限公司工程建設項目2.工程地點：XXXX有限公司廠區內3.工程內容：具體詳見附件一《工程建設項目清單》4.委托方式：包工包料5.合同工期：自乙方進場之日起算，工期XX天6.工程造價：人民幣XXXX元，大寫：XXXX元整。（詳見附件一《工程建設項目清單》）二、甲方權利和義務1.甲方應按照合同約定支付工程款。2.甲方應提供施工所需的場地和設施，確保施工順利進行。3.甲方應派專人負責施工現場的協調與監督，確保施工質量與安全。4.甲方有權對乙方的施工質量進行監督，并提出合理的修改意見。5.甲方有權要求乙方提供工程進度報告，了解工程進展情況。三、乙方權利和義務1.乙方應按照合同約定完成工程建設項目。2.乙方應確保施工質量符合國家標準和行業標準。3.乙方應派專人負責施工現場的管理，確保施工安全與秩序。4.乙方應按照甲方要求提供工程進度報告，及時反饋工程進展情況。5.乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款。四、付款方式1.甲方應在本合同簽訂之日起XX個工作日內，向乙方支付合同總造價的XX%作為預付款。2.乙方完成工程建設項目并經甲方驗收合格后，甲方應在本合同簽訂之日起XX個工作日內，向乙方支付合同總造價的XX%。3.乙方應向甲方出具正式的稅務發票，否則甲方有權拒絕支付。4.付款方式：銀行轉賬。5.乙方開戶行信息：XXXX銀行XXXX支行，賬戶名稱：XXXX建筑公司，賬號：XXXXXX。五、驗收與保修1.乙方完成工程建設項目后，應通知甲方進行驗收。甲方應在收到通知后XX個工作日內組織驗收。2.驗收標準：具體詳見附件二《工程建設項目驗收標準》。3.保修條款：乙方對工程建設項目承擔保修責任，保修期為XX年。在保修期內，因施工質量原因造成的損壞，乙方應負責免費維修。保修期滿后，雙方可協商簽訂保修合同，乙方提供有償維修服務。4.保修期間，甲方應配合乙方進行維修工作，提供必要的便利條件。5.甲方如需委托第三方進行維修，相關費用由甲方自行承擔。但如維修涉及乙方施工質量問題，乙方應協助甲方選擇合格的維修單位。六、違約責任1.甲方如未按合同約定支付工程款，乙方有權要求甲方支付逾期利息，利息按照中國人民銀行同期貸款利率計算。2.乙方如未按合同約定完成工程建設項目，甲方有權要求乙方承擔違約責任，并賠償因此造成的損失。具體賠償金額視違約情況而定，但最高不超過合同總造價的XX%。3.因不可抗力因素導致合同不能履行的，雙方均不承擔違約責任。但應及時通知對方，并協商解決合同終止事宜。4.在合同履行過程中，如一方違反本合同約定，另一方可通過友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。5.本合同所稱不可抗力因素包括但不限于戰爭、地震、火災、水災、臺風等自然災害以及政府行為、戰爭疫情等社會事件。6.因一方違約導致另一方產生訴訟費、律師費、差旅費等合理費用的，違約方應承擔賠償責任。具體金額以相關票據為準。7.甲方如需委托第三方進行維修且涉及乙方施工質量問題的，相關費用由甲方自行承擔。但如維修涉及乙方施工質量問題而乙方拒絕協助甲方選擇合格維修單位的，甲方有權要求乙方承擔相應責任。具體責任形式包括但不限于賠償損失、支付違約金等。賠償金額視違約情況而定，但最高不超過合同總造價的XX%。8.因一方違約導致另一方產生其他損失的，違約方應承擔賠償責任。具體金額以實際損失為準。包括但不限于直接損失、間接損失以及可期待利益等損失類型。若無法確定實際損失金額的，可參考違約方在合同中的預期收益等因素進行合理估算。違約方在承擔賠償責任時應充分考慮其過錯程度以及受益情況等因素篇7合同編號：XXXX甲方（建設單位）：XXXX，統一社會信用代碼：XXXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。乙方（施工單位）：XXXX，統一社會信用代碼：XXXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方建設XXXX項目一事，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程內容：XXXX4.工程規模：XXXX二、建設期限1.本工程建設期為XX個月，自合同簽訂之日起計。2.甲方在合同簽訂后XX個工作日內，完成土地征收、房屋拆遷等工作，并將施工場地交付給乙方。3.乙方在合同簽訂后XX個月內，完成主體工程建設，并提交竣工驗收申請。三、建設資金1.本工程建設資金總額為人民幣XX元整（大寫：XX元整）。資金來源為甲方自籌。2.甲方在合同簽訂后XX個工作日內，向乙方支付建設資金的XX%作為預付款。剩余款項在竣工驗收合格后XX個工作日內支付完畢。3.乙方應確保建設資金專款專用，并按照工程進度向甲方提交用款計劃。四、建設要求1.乙方應嚴格按照國家相關建設標準和規范進行建設，確保工程質量符合要求。2.甲方有權對工程建設過程進行監督，對發現的問題提出整改意見。乙方應及時整改并反饋整改結果。3.乙方應確保施工現場安全、環保、衛生等方面符合相關規定，并承擔相應的責任和費用。4.甲方有權對施工現場進行安全檢查，對發現的安全隱患提出整改要求。乙方應及時整改并反饋整改結果。5.乙方應確保施工噪聲、粉塵、廢棄物等污染物的排放符合環保標準，并承擔相應的責任和費用。甲方有權對環保工作進行檢查和監督。6.乙方應確保施工場地的環境衛生符合要求，并承擔相應的責任和費用。甲方有權對環境衛生進行檢查和監督。7.乙方應確保施工期間的安全生產符合要求，并承擔相應的責任和費用。甲方有權對安全生產進行檢查和監督。8.乙方應確保施工期間不發生工程質量事故和安全生產事故，并承擔相應的責任和費用。如果發生工程質量事故或安全生產事故，乙方應及時向甲方報告，并按照相關法律法規的規定進行處理。9.乙方應確保施工期間按照相關法律法規的規定進行用工和用工管理，并承擔相應的責任和費用。甲方有權對用工情況進行檢查和監督。如果發生勞動爭議或糾紛，乙方應及時向甲方報告，并按照相關法律法規的規定進行處理。10.乙方應確保施工期間按照相關法律法規的規定進行財務管理和會計核算，并承擔相應的責任和費用。甲方有權對財務情況進行檢查和監督。如果發生財務風險或損失，乙方應及時向甲方報告，并按照相關法律法規的規定進行處理。11.乙方應確保施工期間按照相關法律法規的規定進行合同管理，并承擔相應的責任和費用。甲方有權對合同情況進行檢查和監督。如果發生合同爭議或糾紛，乙方應及時向甲方報告，并按照相關法律法規的規定進行處理。篇8委托人（甲方）：受托人（乙方）：根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行建設工程事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：2.工程地點：