承攬合同樣本承攬合同樣本「篇一」委托方：____紡織器材廠(甲方)承攬方：____電鍍廠(乙方)1.加工的項目、產品名稱、規(guī)格數量價格、交貨期：2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之，但損壞件必須歸還甲方。3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。6.結算方式：通過銀行托收。7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。甲方：____紡織器材廠乙方：____電鍍廠法定代表人：____(蓋章)法定代表人：____(蓋章)地址：____地址：____銀行帳號：____銀行帳號：________年____月____日承攬合同樣本「篇二」按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，本著公平合理的協(xié)作原則，明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方同意簽訂本合同，以利共同遵守。一、訂立合同單位發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)承包單位：(以下簡稱乙方)二、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、承包范圍：鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝三、工程工期：20xx年月日開工至20xx年月日竣工，總工期50天。1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質量的檢查監(jiān)督。2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：四、合同文件合同文件應能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：1、本合同協(xié)議書2、施工圖紙(包括土建施工圖)3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等業(yè)主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)五、承包方式1、本單位工程采用綜合單價包干，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建筑面積：共計平米。2、工程總造價：萬元(元)以上全部為含稅價格。3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工，包機械)5、安全文明施工：甲方確定區(qū)域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)6、未經甲方同意，乙方無權私自轉包本工程。若發(fā)生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。六、工程造價的確定及工程款支付此工程總造價為元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計元，留取百分之十的質保金，元，一年后此工程無任何質量問題全額付清。七、工程變更1、工程設計變更1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發(fā)生的費用，并賠償乙方的有關損失，并延長延誤的工期。八、材料、機械8.1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規(guī)范的標準產品，對與設計和規(guī)范要求不符的產品，甲方拒絕收用。本工程主要材料如下：8.1.1、圍護部分：墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網，彩涂板負差不小于0.03mm8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節(jié)點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-888.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓8.2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。8.3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。九、工程施工1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合，嚴格按照施工方案施工。2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。十、安全責任1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。2、甲方指派專職安全員負責指導，監(jiān)督施工現場的安全生產，乙方必須配合甲方安全管理人員，監(jiān)督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度。4、嚴禁非施工人員進入施工現場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。5、現場人員發(fā)生傷亡事故后，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門進行堪察。6、現場責任：乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故，責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。十一、質量安全及驗收1、本工程質量目標：乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗。3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責，必須符合質量驗收標準。4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規(guī)范質量要求，乙方應按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應無條件給予修復。因倒蹋發(fā)生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。十二、文明施工目標1、乙方必須遵守當地政府主管部門、建筑行業(yè)中文明施工的有關規(guī)定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。2、乙方必須派專人清理施工現場及生活區(qū)，保持施工現場及生活區(qū)的整潔，做到無垃圾和污水。3、搞好施工現場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。十三、雙方權利和義務甲方的責任1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現場及有關各方的關系。2、提供施工電源到施工區(qū)域，提供施工水源到施工區(qū)域。3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進行裝飾、裝修。5、及時進行中間驗收。6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規(guī)定。乙方的責任1、按合同文件的規(guī)定，按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規(guī)章制度。4、做好安全生產、文明施工。5、愛護公共設施及設備，若損壞則照價賠償。6、執(zhí)行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生，若發(fā)生質量及安全事故，及時向甲方報告并協(xié)助甲方進行調查處理。7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。十四、竣工驗收1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收，并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔由自身原因造成的修改費用。十五、違約金1、如乙方的施工進度，工程質量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期，質量要求時，甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務時，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務時，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。十六、仲裁和訴訟1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端，雙方應友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協(xié)商而改變。2、雙方應嚴格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列原則處理：(1)雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內，雙方應保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。(2)雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執(zhí)行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調解結果使調解結果無法執(zhí)行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。十七、其它1、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。2、本協(xié)議一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份。甲方：(章)乙方：(章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：帳戶名：帳戶名：帳號：帳號：開戶行：開戶行：協(xié)議簽訂日期：年月日承攬合同樣本「篇三」訂立合同雙方：承攬方：____以下簡稱甲方；定作主：____以下簡稱乙方。甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費等。第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據）第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。第六條加工費結算辦法與時間。第七條乙方應于____年____月____日前向甲方交付定金____元；乙方應于____年____月____日前向甲方交付預付款____元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責任1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的‰償付違約金。5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____%的違約金。6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任1、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十條不可抗力在合同規(guī)定的履行期內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。本合同于____年____月____日生效，合同履行完畢即失效。本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、XX銀行各存一份。承攬方：____定作方：____地址：____地址：____法定代表人：____法定代表人：____簽約日期：____年____月____日承攬合同樣本「篇四」簽訂日期：____年__月__日承攬方(全稱)：______定作方(全稱)：______經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。1、品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期：2、質量標準、驗收方法及地點：____________3、原材料來源及互利方法：______________4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________5、貨款結算時間及方法：_________________6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________7、違約責任：________________8、其他：_______________9、不可抗力_____________10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。12、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。承攬人：法人委托書號碼____定作人：法人委托書號碼______營業(yè)執(zhí)照號碼營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人：定作人：(蓋章)法定代表人：法定代表人：開戶銀行：帳號：開戶銀行：帳號：電話號碼：電話號碼：住址：住址：承攬合同樣本「篇五」甲方：法人代表：乙方：法人代表：甲乙雙方經友好協(xié)商，本著互利互惠的原則，依據《中華人民共和國合同法》以及相關國家法律、法規(guī)，就花池護欄工程制作安裝達成如下協(xié)議：一、工程范圍和工作內容1、工程名稱：2、工程范圍：工程護欄的制作安裝施工。3、工作內容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。二、合同工期本工程項目工期為12日。自20xx年3月25日至20xx年4月日。三、工程價款及付款方式(一)工程價款以上工程造價共計：4800元大寫：肆仟捌佰元整(二)結算方式工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。四、施工期間的安全由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過