20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME工程承攬合同的履行依據與監管本合同目錄一覽1.合同簽訂依據1.1合同雙方主體資格1.2合同合法性審查1.3合同簽訂程序2.工程承攬合同的基本內容2.1工程項目概況2.2工程承攬范圍2.3工程承攬方式2.4工程承攬期限2.5工程承攬費用及支付方式3.工程承攬合同的履行3.1工程設計要求3.2施工準備與進度3.3施工過程中的變更與調整3.4工程驗收與交付3.5質量保證與保修4.監管機構的職責4.1監管機構的設立與職能4.2監管機構的監管范圍4.3監管機構的監管方式4.4監管機構的監管程序5.監管機構對合同履行的監管5.1監管機構對工程項目的監管5.2監管機構對施工單位的監管5.3監管機構對監理單位的監管5.4監管機構對設計單位的監管6.監管機構對工程質量的監管6.1工程質量標準6.2工程質量檢測與驗收6.3工程質量問題處理6.4工程質量責任追究7.監管機構對工程進度的監管7.1工程進度計劃7.2工程進度跟蹤與檢查7.3工程進度調整7.4工程進度責任追究8.監管機構對工程費用的監管8.1工程費用預算8.2工程費用使用與結算8.3工程費用變更與調整8.4工程費用責任追究9.監管機構對合同履行的監督與處罰9.1監督方式與程序9.2違約責任與處罰9.3爭議解決與仲裁10.合同履行中的爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決程序10.3爭議解決機構11.合同履行中的不可抗力11.1不可抗力定義11.2不可抗力影響評估11.3不可抗力處理與責任劃分12.合同履行中的保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3保密責任13.合同履行中的其他約定13.1合同生效與終止13.2合同解除與終止條件13.3合同解除與終止程序14.合同附件及相關文件第一部分：合同如下：1.合同簽訂依據1.1合同雙方主體資格1.1.1承攬方須為具備相應資質的獨立法人或其他組織，并持有有效的營業執照。1.1.2承包方須為具備相應資質的獨立法人或其他組織，并持有有效的營業執照。1.2合同合法性審查1.2.1雙方保證本合同內容符合國家法律法規及相關政策要求。1.2.2雙方同意在合同簽訂前，各自委托專業機構對本合同進行合法性審查。1.3合同簽訂程序1.3.1雙方應按照國家相關法律法規的規定，通過正式程序簽訂本合同。1.3.2合同簽訂前，雙方應就合同條款進行充分協商，達成一致意見。2.工程承攬合同的基本內容2.1工程項目概況2.1.1工程項目名稱：________________________2.1.2工程地點：________________________2.1.3工程規模：________________________2.1.4工程類型：________________________2.2工程承攬范圍2.2.1承攬方負責工程的設計、施工、驗收等工作。2.2.2承包方負責提供施工所需的材料、設備等。2.3工程承攬方式2.3.1本合同采用施工總承包方式。2.3.2雙方應按照國家相關法律法規及行業規范執行。2.4工程承攬期限2.4.1工程總工期為__年__個月。2.4.2具體開工日期和竣工日期以合同附件中的工程進度計劃為準。2.5工程承攬費用及支付方式2.5.1工程承攬費用總額為人民幣____元整。2.5.2支付方式：按照合同附件中的付款進度計劃支付。3.工程承攬合同的履行3.1工程設計要求3.1.1承攬方應按照國家相關設計規范和標準進行工程設計。3.1.2設計文件應符合工程項目的實際需求和技術要求。3.2施工準備與進度3.2.1承包方應按照合同約定的時間和要求完成施工準備。3.2.2施工進度應按照合同附件中的工程進度計劃執行。3.3施工過程中的變更與調整3.3.1施工過程中如需變更設計或調整工程量，應經雙方協商一致。3.3.2變更設計或調整工程量應按實際發生費用結算。3.4工程驗收與交付3.4.1工程驗收應按照國家相關驗收規范和標準進行。3.4.2工程驗收合格后，由承包方向承攬方提交驗收報告。3.5質量保證與保修3.5.1承攬方應保證工程質量符合國家相關質量標準。3.5.2工程保修期為__年__個月。4.監管機構的職責4.1監管機構的設立與職能4.1.1本合同履行過程中，雙方應接受政府相關部門的監管。4.1.2監管機構負責對工程項目的合規性、質量、進度等方面進行監督。4.2監管機構的監管范圍4.2.1監管機構對工程項目的立項、設計、施工、驗收等環節進行監管。4.2.2監管機構對施工單位、監理單位、設計單位等各方進行監管。4.3監管機構的監管方式4.3.1監管機構采取現場檢查、查閱資料、抽樣檢測等方式進行監管。4.3.2監管機構可要求施工單位、監理單位、設計單位等提供相關資料。4.4監管機構的監管程序4.4.1監管機構對發現的問題，應及時通知相關單位進行整改。4.4.2相關單位應在規定期限內完成整改，并向監管機構提交整改報告。5.監管機構對合同履行的監管5.1監管機構對工程項目的監管5.1.1監管機構對工程項目的合規性、質量、進度等方面進行監管。5.1.2監管機構對施工單位、監理單位、設計單位等各方進行監管。5.2監管機構對施工單位的監管5.2.1監管機構對施工單位的資質、施工方案、質量保證體系等進行監管。5.2.2監管機構對施工單位的施工過程、工程質量進行監管。5.3監管機構對監理單位的監管5.3.1監管機構對監理單位的資質、監理方案、監理質量保證體系等進行監管。5.3.2監管機構對監理單位的監理過程、監理質量進行監管。5.4監管機構對設計單位的監管5.4.1監管機構對設計單位的資質、設計方案、設計質量保證體系等進行監管。5.4.2監管機構對設計單位的設計過程、設計質量進行監管。8.監管機構對工程質量的監管8.1工程質量標準8.1.1工程質量應符合國家現行有關工程建設強制性標準。8.1.2工程質量應符合設計文件的要求，滿足使用功能和安全要求。8.2工程質量檢測與驗收8.2.1施工過程中，承攬方應進行自檢，并定期向監理單位提交質量檢測報告。8.2.2監理單位應進行抽檢，并對檢測結果進行記錄和報告。8.3工程質量問題處理8.3.1發生質量問題，承攬方應及時采取措施進行處理，并報告監理單位。8.3.2監理單位應監督問題的處理過程，確保問題得到妥善解決。8.4工程質量責任追究8.4.1因承攬方原因造成的質量問題，由承攬方承擔全部責任。8.4.2因監理單位失職造成的質量問題，由監理單位承擔相應責任。9.監管機構對工程進度的監管9.1工程進度計劃9.1.1承包方應編制詳細的工程進度計劃，并經監理單位批準。9.1.2進度計劃應包括關鍵節點、工期安排和資源配置等內容。9.2工程進度跟蹤與檢查9.2.1監理單位應定期對工程進度進行跟蹤和檢查。9.2.2監理單位應確保工程進度符合進度計劃的要求。9.3工程進度調整9.3.1因不可抗力或合同約定原因導致工程進度延誤，雙方應協商調整進度計劃。9.3.2調整后的進度計劃應經監理單位批準。9.4工程進度責任追究9.4.1因承包方原因造成的工程進度延誤，由承包方承擔相應責任。9.4.2因監理單位失職造成的工程進度延誤，由監理單位承擔相應責任。10.監管機構對工程費用的監管10.1工程費用預算10.1.1承包方應編制詳細的工程費用預算，并經監理單位審核。10.1.2費用預算應包括材料費、人工費、機械費、管理費等。10.2工程費用使用與結算10.2.1工程費用應按照合同約定和實際發生情況進行使用和結算。10.2.2結算應以監理單位的審核意見為準。10.3工程費用變更與調整10.3.1因工程量變更、設計變更等原因導致費用增加，雙方應協商調整費用。10.3.2調整后的費用應經監理單位審核。10.4工程費用責任追究10.4.1因承攬方原因造成工程費用超支，由承攬方承擔相應責任。10.4.2因監理單位失職造成工程費用超支，由監理單位承擔相應責任。11.監管機構對合同履行的監督與處罰11.1監督方式與程序11.1.1監管機構采取定期檢查、抽查、專項檢查等方式進行監督。11.1.2監督程序應遵循公開、公平、公正的原則。11.2違約責任與處罰11.2.1違約方應承擔相應的違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。11.2.2監管機構可根據情況對違約行為進行處罰。11.3爭議解決與仲裁11.3.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過協商解決。11.3.2協商不成的，可提交仲裁委員會仲裁。12.合同履行中的爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1爭議解決方式包括協商、調解、仲裁和訴訟。12.1.2雙方應優先選擇協商和調解方式解決爭議。12.2爭議解決程序12.2.1爭議解決程序應遵循法律法規和合同約定。12.2.2爭議解決過程中，雙方應保持溝通，積極尋求解決方案。12.3爭議解決機構12.3.1爭議解決機構包括仲裁委員會和人民法院。12.3.2雙方可協商選擇爭議解決機構。13.合同履行中的不可抗力13.1不可抗力定義13.1.1不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。13.1.2不可抗力包括自然災害、政府行為、社會異常事件等。13.2不可抗力影響評估13.2.1發生不可抗力事件后，雙方應及時評估其對合同履行的影響。13.2.2評估結果應作為調整合同履行期限或解除合同依據。13.3不可抗力處理與責任劃分13.3.1發生不可抗力事件，雙方應相互理解，共同努力減輕損失。13.3.2因不可抗力導致的合同履行延誤，雙方互不承擔責任。14.合同附件及相關文件14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程進度計劃、費用預算、質量保證體系等。14.1.2合同附件與本合同具有同等法律效力。14.2相關文件14.2.1雙方在合同履行過程中產生的相關文件，如會議紀要、函件等，均為合同附件。14.2.2相關文件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念與范圍15.1第三方是指除甲乙雙方之外的獨立第三方機構或個人，包括但不限于中介方、咨詢方、監理方、檢測機構、保險公司等。15.2第三方介入的范圍包括但不限于合同履行過程中的咨詢、監督、檢測、評估、保險等服務。16.第三方介入的程序與條件16.1第三方介入需經甲乙雙方書面同意，并簽訂相應的合作協議。16.2第三方介入應具備相應的資質和條件，能夠獨立、公正地履行其職責。17.甲乙雙方的責任與義務17.1甲乙雙方應按照本合同約定，配合第三方介入工作，提供必要的信息和資料。17.2甲乙雙方應確保第三方介入工作的順利進行，不得無故阻撓或干擾。18.第三方的責任限額18.1第三方在履行本合同約定的職責過程中，因自身原因造成的損失，其責任限額由甲乙雙方在合作協議中約定。18.2第三方的責任限額應合理確定，以保障甲乙雙方的合法權益。19.第三方的權利與義務19.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以完成其職責。19.2第三方應按照合作協議的約定，獨立、公正地履行其職責，確保服務質量。19.3第三方在履行職責過程中，不得泄露甲乙雙方的商業秘密。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1第三方與甲乙雙方的關系是獨立的，第三方不參與甲乙雙方的合同履行過程。20.2第三方與監理單位的關系是服務與監督的關系，第三方應協助監理單位履行其監督職責。20.3第三方與設計單位的關系是服務與配合的關系，第三方應按照設計要求提供相關服務。21.第三方介入后的合同履行調整21.1第三方介入后，甲乙雙方應按照合作協議的約定，調整合同履行方式。21.2合同履行過程中，如需調整第三方介入的內容，甲乙雙方應協商一致，并書面確認。22.第三方介入后的爭議解決22.1第三方介入過程中發生的爭議，應由甲乙雙方協商解決。22.2協商不成的，可提交仲裁委員會仲裁或向人民法院提起訴訟。23.第三方介入后的合同解除23.1如第三方介入過程中出現重大失誤或違約行為，甲乙雙方有權解除合作協議。23.2合同解除后，甲乙雙方應按照合作協議的約定處理相關事宜。24.第三方介入后的合同終止24.1第三方介入完成后，甲乙雙方應按照合作協議的約定進行合同終止手續。24.2合同終止后，甲乙雙方應按照本合同約定處理剩余事宜。25.第三方介入后的保密條款25.1第三方在介入過程中，應遵守甲乙雙方的保密要求，不得泄露任何商業秘密。25.2第三方應采取必要措施，確保保密信息的保密性。26.第三方介入后的其他約定26.1第三方介入過程中，如涉及法律法規的變更或政策調整，甲乙雙方應根據實際情況進行調整。26.2本合同附件中未涉及的內容，甲乙雙方可根據實際情況進行補充約定。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程進度計劃詳細要求：包括關鍵節點、工期安排、資源配置、進度跟蹤表格等。說明：用于明確工程項目的進度安排，便于甲乙雙方及第三方進行進度管理和監控。2.費用預算詳細要求：包括材料費、人工費、機械費、管理費等明細，總預算金額。說明：用于明確工程項目的費用預算，便于甲乙雙方及第三方進行費用管理和控制。3.質量保證體系詳細要求：包括質量管理制度、質量標準、質量檢測方法、質量責任等。說明：用于明確工程項目的質量保證措施，確保工程質量符合要求。4.合同附件合作協議詳細要求：包括第三方介入的具體內容、雙方的權利義務、責任限額等。說明：用于明確第三方介入的具體條款，保障甲乙雙方的權益。5.爭議解決協議詳細要求：包括爭議解決方式、爭議解決機構、爭議解決程序等。說明：用于明確爭議解決的具體規則，便于甲乙雙方在發生爭議時迅速解決。6.不可抗力事件證明詳細要求：包括不可抗力事件的名稱、發生時間、影響范圍等。說明：用于證明不可抗力事件的發生，以便甲乙雙方根據合同約定進行相應的處理。7.質量檢測報告詳細要求：包括檢測項目、檢測方法、檢測結果、檢測時間等。說明：用于證明工程質量是否符合要求，便于甲乙雙方及第三方進行質量監控。8.施工日志詳細要求：包括施工日期、施工內容、施工人員、施工進度等。說明：用于記錄施工過程中的重要信息，便于甲乙雙方及第三方進行施工管理。9.付款憑證詳細要求：包括付款時間、付款金額、付款方、收款方等。說明：用于證明付款行為的真實性，便于甲乙雙方及第三方進行財務管理。10.違約通知詳細要求：包括違約行為、違約方、違約時間、違約責任等。說明：用于明確違約行為，便于甲乙雙方及第三方進行違約處理。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按時完成工程進度。責任認定標準：根據合同約定的工期，每延誤一天，違約方應支付合同金額的1%作為違約金。示例：如合同約定工期為6個月，實際工期延誤10天，違約方應支付合同金額的1.7%作為違約金。2.違約行為：工程質量不符合要求。責任認定標準：根據國家相關質量標準，如發現質量問題，違約方應無條件返工或修復，并承擔由此產生的全部費用。示例：如發現某工程部分結構存在安全隱患，違約方應立即進行整改，并承擔整改費用。3.違約行為：未按時支付工程款。責任認定標準：根據合同約定的付款進度，每延誤一天，違約方應支付逾期付款金額的1%作為滯納金。示例：如合同約定支付工程款時間為每月15日，實際支付時間為每月20日，違約方應支付逾期付款金額的5%作為滯納金。4.違約行為：泄露商業秘密。責任認定標準：根據法律法規和合同約定，違約方應承擔相應的法律責任，包括賠償損失、停止侵權等。示例：如第三方泄露了甲乙雙方的商業秘密，應立即停止侵權行為，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。5.違約行為：第三方介入過程中出現重大失誤。責任認定標準：根據合作協議的約定，第三方應承擔相應的責任，包括賠償損失、停止服務等。示例：如第三方在介入過程中出現重大失誤，導致工程質量嚴重受損，應承擔相應的賠償責任。工程承攬合同的履行依據與監管1本合同目錄一覽1.合同雙方的基本信息1.1承攬方的基本信息1.2承包方的基本信息2.工程項目的基本信息2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規模2.4工程工期3.承攬方的權利與義務3.1承攬方的權利3.2承攬方的義務4.承包方的權利與義務4.1承包方的權利4.2承包方的義務5.工程費用的約定5.1工程費用總額5.2工程費用的支付方式5.3工程費用的支付時間6.工程質量的要求與驗收標準6.1工程質量要求6.2工程驗收標準6.3工程驗收程序7.工程進度與期限7.1工程進度安排7.2工程期限要求7.3工程延誤責任8.工程變更與調整8.1工程變更的范圍8.2工程變更的審批程序8.3工程變更的補償9.工程保險與安全責任9.1工程保險種類9.2工程保險責任9.3工程安全責任10.工程資料的提供與保管10.1工程資料種類10.2工程資料提供時間10.3工程資料保管責任11.違約責任與爭議解決11.1違約責任11.2爭議解決方式11.3爭議解決機構12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.2合同終止條件12.3合同解除與終止的程序13.合同生效與解除13.1合同生效條件13.2合同解除條件13.3合同生效與解除的程序14.合同附件與補充條款14.1合同附件14.2補充條款第一部分：合同如下：1.合同雙方的基本信息1.1承攬方的基本信息1.1.1承攬方名稱：_______1.1.2承攬方法定代表人：_______1.1.3承攬方注冊地址：_______1.1.4承攬方聯系電話：_______1.1.5承攬方電子郵箱：_______1.2承包方的基本信息1.2.1承包方名稱：_______1.2.2承包方法定代表人：_______1.2.3承包方注冊地址：_______1.2.4承包方聯系電話：_______1.2.5承包方電子郵箱：_______2.工程項目的基本信息2.1工程名稱：_______2.2工程地點：_______2.3工程規模：_______2.4工程工期：_______（自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止）3.承攬方的權利與義務3.1承攬方的權利3.1.1按照合同約定完成工程任務。3.1.2收取工程費用。3.1.3對工程變更享有知情權。3.2承攬方的義務3.2.1按照合同約定的時間、質量、安全要求完成工程。3.2.2配合承包方進行工程驗收。3.2.3遵守國家有關工程建設的法律法規。4.承包方的權利與義務4.1承包方的權利4.1.1對承攬方的工程進度、質量進行監督檢查。4.1.2要求承攬方按照合同約定進行工程變更。4.1.3對承攬方違約行為進行追責。4.2承包方的義務4.2.1按照合同約定支付工程費用。4.2.2為承攬方提供必要的施工條件。4.2.3對工程進行驗收，確保工程符合質量要求。5.工程費用的約定5.1工程費用總額：_______元5.2工程費用的支付方式：_______5.3工程費用的支付時間：_______6.工程質量的要求與驗收標準6.1工程質量要求：_______6.2工程驗收標準：_______6.3工程驗收程序：_______7.工程進度與期限7.1工程進度安排：_______7.2工程期限要求：_______7.3工程延誤責任：_______8.工程變更與調整8.1工程變更的范圍8.1.1由于設計變更、自然條件變化等原因導致的工程量增減。8.1.2由于施工技術要求或工藝改變等原因導致的工程結構、材料、設備等方面的調整。8.1.3由于政府政策調整、法律法規變更等原因導致的工程內容或標準的調整。8.2工程變更的審批程序8.2.1承攬方提出變更申請，經承包方審核同意后，雙方共同簽署變更協議。8.2.2變更協議應明確變更內容、變更原因、變更費用及支付方式等。8.2.3變更協議簽署后，承攬方應根據變更內容調整工程進度計劃。8.3工程變更的補償8.3.1變更導致的工程費用增加，由雙方協商確定補償金額。8.3.2變更導致的工期延長，按合同約定的工期調整比例進行順延。9.工程保險與安全責任9.1工程保險種類9.1.1工程一切險9.1.2第三者責任險9.1.3人員意外傷害險9.2工程保險責任9.2.1保險責任范圍應包括工程本身、材料、設備等在施工過程中的損失。9.2.2保險責任期間應覆蓋整個工程實施階段。9.3工程安全責任9.3.1承攬方應確保施工現場的安全，遵守國家有關安全生產的法律法規。9.3.2發生安全事故，承攬方應立即采取緊急措施，并按相關規定進行處理。10.工程資料的提供與保管10.1工程資料種類10.1.1設計文件10.1.2施工圖紙10.1.3施工記錄10.1.4驗收報告10.2工程資料提供時間10.2.1承攬方應在工程完工后_______日內向承包方提供完整工程資料。10.3工程資料保管責任10.3.1承包方負責保管工程資料，確保資料的安全和完整。10.3.2雙方應共同制定工程資料的管理制度。11.違約責任與爭議解決11.1違約責任11.1.1承攬方未按合同約定完成工程，應承擔違約責任。11.1.2承包方未按合同約定支付工程費用，應承擔違約責任。11.2爭議解決方式11.2.1雙方應友好協商解決合同爭議。11.2.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3爭議解決機構11.3.1本合同爭議解決機構為_______。12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.1.1合同雙方協商一致解除合同。12.1.2發生不可抗力，導致合同無法履行。12.2合同終止條件12.2.1工程完工并經驗收合格。12.2.2合同雙方履行完畢合同約定的義務。12.3合同解除與終止的程序12.3.1雙方書面通知對方合同解除或終止。12.3.2雙方共同簽署合同解除或終止協議。13.合同生效與解除13.1合同生效條件13.1.1雙方簽字蓋章后，合同自_______年_______月_______日起生效。13.2合同解除條件13.2.1合同雙方協商一致解除合同。13.2.2發生不可抗力，導致合同無法履行。13.3合同生效與解除的程序13.3.1雙方書面通知對方合同生效或解除。13.3.2雙方共同簽署合同生效或解除協議。14.合同附件與補充條款14.1合同附件14.1.1設計文件14.1.2施工圖紙14.1.3工程預算14.1.4付款計劃14.2補充條款14.2.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。14.2.2補充條款與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念界定1.1第三方是指本合同簽訂的甲乙雙方之外的任何自然人、法人或其他組織。2.第三方的責任限額2.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方介入協議中明確。3.第三方介入的條件3.1第三方介入需經甲乙雙方同意，并簽訂第三方介入協議。4.第三方介入的類型4.1中介方：為甲乙雙方提供信息、咨詢、協調等服務的第三方。4.2監理方：對工程施工過程進行監督檢查，確保工程質量、安全、進度符合合同約定的第三方。4.3評估方：對工程項目的質量、進度、成本等進行評估的第三方。4.4其他第三方：根據甲乙雙方需要，經協商確定的第三方。5.第三方的責權利5.1責任：第三方在介入過程中，應遵守國家法律法規，履行合同約定的責任，對因自身原因造成的損失承擔相應責任。5.2權利：5.2.1獲取合同中約定的服務費用。5.2.2根據合同約定，對工程項目的質量、進度、成本等進行監督檢查或評估。5.2.3對甲乙雙方的行為提出建議或意見。5.3利益：第三方在履行合同過程中，獲得約定的服務費用。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的劃分：6.1.1第三方應服從甲方的管理，執行甲方的要求。6.1.2第三方在介入過程中，應維護甲方的合法權益。6.2第三方與乙方的劃分：6.2.1第三方應服從乙方的管理，執行乙方的安排。6.2.2第三方在介入過程中，應維護乙方的合法權益。6.3第三方與甲乙雙方的共同責任：6.3.1第三方在介入過程中，應確保工程項目的質量、安全、進度符合合同約定。6.3.2第三方應協助甲乙雙方解決合同執行過程中出現的問題。7.第三方介入協議7.1.1第三方的基本信息。7.1.2第三方介入的類型和目的。7.1.3第三方介入的期限和范圍。7.1.4第三方介入的費用及支付方式。7.1.5第三方的責任和權利。7.1.6第三方與其他各方的責任劃分。7.1.7第三方介入協議的生效和解除條件。8.第三方介入后的合同變更8.1第三方介入后，甲乙雙方應就合同變更事宜進行協商，并簽訂補充協議。8.2.1變更后的合同條款。8.2.2變更后的工程費用及支付方式。8.2.3變更后的工程進度及期限。8.2.4變更后的質量要求及驗收標準。9.第三方介入后的爭議解決9.1第三方介入過程中，如發生爭議，甲乙雙方應友好協商解決。9.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.第三方介入后的合同解除10.1.1第三方嚴重違約。10.1.2發生不可抗力，導致合同無法履行。10.1.3雙方協商一致解除協議。11.第三方介入后的合同終止11.1第三方介入協議履行完畢，或甲乙雙方協商一致終止協議，合同終止。12.第三方介入后的資料歸檔12.1第三方介入過程中產生的資料，由甲乙雙方共同歸檔，并妥善保管。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.設計文件詳細要求：包含工程設計圖紙、設計說明書、施工圖等，確保設計方案的完整性和準確性。說明：設計文件是施工的依據，必須符合國家相關設計標準和規范。2.施工圖紙詳細要求：包含施工詳圖、施工說明、材料清單等，確保施工過程中的可操作性。說明：施工圖紙是施工人員施工的直接依據，必須清晰、詳細。3.工程預算詳細要求：包括工程量清單、材料價格、人工費、機械費等，確保預算的合理性和準確性。說明：工程預算是工程費用控制的重要依據，必須經過雙方確認。4.付款計劃詳細要求：明確每個階段的付款金額、時間節點及付款條件。說明：付款計劃是工程資金管理的重要工具，確保資金合理分配。5.施工記錄詳細要求：記錄施工過程中的關鍵節點、材料使用情況、質量檢查結果等。說明：施工記錄是工程管理的重要資料，用于后續的驗收和評估。6.驗收報告詳細要求：包含工程驗收結果、質量評定、存在問題及整改措施等。說明：驗收報告是工程完工的標志，用于確定工程是否滿足合同要求。7.工程資料詳細要求：包括施工圖紙、設計文件、驗收報告、變更記錄等。說明：工程資料是工程管理的全面記錄，用于后續的維護和管理。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約行為及責任認定1.1未按合同約定完成工程，責任認定：賠償承包方因此造成的損失。1.2工程質量不達標，責任認定：返工或修復，并賠償因此造成的損失。1.3工程進度延誤，責任認定：按照合同約定的延誤賠償標準支付違約金。2.承包方違約行為及責任認定2.1未按合同約定支付工程費用，責任認定：支付滯納金，并賠償因此造成的損失。2.2提供的施工條件不符合要求，責任認定：承擔因此造成的損失，并采取措施改善施工條件。3.第三方違約行為及責任認定3.1未履行合同約定的責任，責任認定：賠償因此造成的損失，并承擔相應的法律責任。3.2違反國家法律法規，責任認定：承擔相應的法律責任，并賠償因此造成的損失。示例說明：承攬方未按期完成工程，導致工程延期交付，承包方因此遭受損失。根據合同約定，承攬方應賠償承包方因延期交付造成的損失，并支付違約金。承包方未按合同約定支付工程費用，導致承攬方無法正常施工。根據合同約定，承包方應支付滯納金，并賠償因此造成的損失。工程承攬合同的履行依據與監管2本合同目錄一覽1.承攬工程的范圍與內容1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規模1.4工程概算1.5工程工期2.承攬工程的質量標準2.1質量要求2.2質量檢驗2.3質量保證期3.工程款的支付方式與時間3.1預付款3.2進度款3.3結算款3.4逾期付款的違約責任4.工程進度與驗收4.1進度安排4.2驗收標準4.3驗收程序4.4驗收爭議的處理5.材料與設備供應5.1材料與設備清單5.2材料與設備質量要求5.3材料與設備供應責任5.4材料與設備驗收6.保險與風險責任6.1保險范圍6.2保險責任6.3保險費用承擔6.4風險責任7.環保與安全責任7.1環保要求7.2安全生產要求7.3環保與安全責任7.4環保與安全事故處理8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3違約責任9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止的程序9.4合同解除與終止的后果10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決程序11.3爭議解決地點12.合同生效與變更12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同變更效力13.合同解除與終止13.1合同解除條件13.2合同終止條件13.3合同解除與終止的程序13.4合同解除與終止的后果14.其他約定事項14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同爭議的解決方式14.4合同的簽署與生效日期第一部分：合同如下：第一條承攬工程的范圍與內容1.1工程名稱：工程項目1.2工程地點：市區街道1.3工程規模：占地面積平方米，建筑面積平方米1.4工程概算：總概算金額為人民幣萬元1.5工程工期：自合同簽訂之日起個月內完成第二條承攬工程的質量標準2.1質量要求：按照國家相關質量標準執行，確保工程質量達到優良等級2.2質量檢驗：在工程過程中進行定期質量檢驗，確保每道工序符合質量要求2.3質量保證期：工程竣工后提供個月的質量保證期，期間出現質量問題由乙方負責免費維修或更換第三條工程款的支付方式與時間3.1預付款：合同簽訂后個工作日內支付預付款，金額為合同總額的%3.2進度款：按照工程進度分階段支付，每個階段完成后支付該階段工程款的%3.3結算款：工程竣工驗收合格后，支付剩余工程款的%3.4逾期付款的違約責任：乙方逾期付款，每逾期一日應向甲方支付逾期付款金額的%作為違約金第四條工程進度與驗收4.1進度安排：按照合同約定的工期和工程進度計劃執行，確保工程按期完成4.2驗收標準：按照國家相關質量標準和合同約定進行驗收4.3驗收程序：工程完成后，甲方組織驗收，乙方應積極配合4.4驗收爭議的處理：如驗收過程中出現爭議，由雙方協商解決，協商不成可申請仲裁或訴訟第五條材料與設備供應5.1材料與設備清單：詳見附件一《工程項目材料與設備清單》5.2材料與設備質量要求：材料與設備應符合國家相關質量標準，滿足工程需求5.3材料與設備供應責任：乙方負責材料與設備的采購、運輸、保管，確保材料與設備質量5.4材料與設備驗收：驗收合格后方可使用，如驗收不合格，乙方負責更換或退貨第六條保險與風險責任6.1保險范圍：工程責任險、意外傷害險、財產險等6.2保險責任：根據保險條款，承擔因意外事故造成的損失6.3保險費用承擔：保險費用由雙方按比例承擔6.4風險責任：如因乙方原因造成工程損失，乙方應承擔全部責任第七條環保與安全責任7.1環保要求：按照國家環保法規和標準執行，確保施工過程中不產生環境污染7.2安全生產要求：按照國家安全生產法規和標準執行，確保施工安全7.3環保與安全責任：如因乙方原因造成環境污染或安全事故，乙方應承擔全部責任7.4環保與安全事故處理：發生環保或安全事故，乙方應及時報告甲方，并采取有效措施進行處理第八條保密條款8.1保密內容：雙方在履行合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、經營信息等8.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止后年8.3違約責任：任何一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失第九條合同解除與終止9.1合同解除條件：因不可抗力導致合同無法履行；一方嚴重違約；雙方協商一致解除合同9.2合同終止條件：合同約定的工程完成；合同約定的期限屆滿；雙方協商一致終止合同9.3合同解除與終止的程序：任何一方提出解除或終止合同，應提前日書面通知對方，并說明理由第十條違約責任10.1違約情形：未能按合同約定完成工程；逾期付款；違反保密義務；其他違約行為10.2違約責任：違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失10.3違約賠償：違約賠償金額由雙方協商確定，或由仲裁機構或法院判決第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：通過友好協商解決爭議；協商不成，提交仲裁委員會仲裁11.2爭議解決程序：仲裁程序按照仲裁委員會仲裁規則執行11.3爭議解決地點：仲裁地點為市第十二條合同生效與變更12.1合同生效條件：雙方簽字蓋章后生效12.2合同變更程序：任何一方提出變更合同內容，應書面通知對方，經雙方協商一致后生效12.3合同變更效力：合同變更對雙方具有同等法律效力第十三條合同解除與終止13.1合同解除條件：與第九條合同解除條件相同13.2合同終止條件：與第九條合同終止條件相同13.3合同解除與終止的程序：與第九條合同解除與終止的程序相同13.4合同解除與終止的后果：與第九條合同解除與終止的后果相同第十四條其他約定事項14.1合同附件：本合同附件包括但不限于《工程項目材料與設備清單》、《工程進度計劃》等14.2合同解釋：本合同如有歧義，應按照有利于保護非違約方的原則進行解釋14.3合同爭議的解決方式：如本合同條款未能解決爭議，應提交仲裁委員會仲裁14.4合同的簽署與生效日期：本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1本合同中所述的“第三方”是指除甲、乙雙方以外的，為合同履行提供專業服務、監督、咨詢或其他輔助作用的獨立法人、自然人或其他組織。1.2第三方介入的范圍包括但不限于工程監理、設計咨詢、造價咨詢、施工監理、設備監理、質量檢測等。第二條第三方介入的引入方式與程序2.1第三方介入應經甲、乙雙方協商一致，并簽訂相應的合作協議。2.2引入第三方介入的程序如下：2.1.1雙方共同確定第三方介入的類型和需求；2.1.2雙方共同選擇符合要求的第三方；2.1.3第三方與甲、乙雙方分別簽訂合作協議；2.1.4第三方介入合同履行過程。第三條第三方的責任與權利3.1第三方的責任：3.1.1按照合作協議和本合同的要求，履行相應的職責；3.1.2對其提供