瓦工承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有房屋瓦工工程需要進行施工，乙方具備完成該工程的專業技能和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方將瓦工工程承攬給乙方事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[具體房屋地址]瓦工工程2.工程地點：[詳細地址]3.工程內容及要求乙方負責對甲方房屋的屋面、墻面、地面等部位進行瓦工施工，包括但不限于鋪設瓦片、砌墻、地面瓷磚鋪貼等具體施工項目，具體施工內容以雙方確認的施工圖紙及現場實際要求為準。屋面瓦片鋪設要求平整、牢固，瓦片的材質、規格應符合甲方提供的樣品及相關質量標準，搭接處嚴密，無滲漏現象。墻面砌墻應保證墻體垂直、平整，灰縫飽滿、均勻，磚的砌筑方式應符合施工規范要求。地面瓷磚鋪貼應確保瓷磚平整、無空鼓，縫隙均勻一致，表面清潔、美觀。4.工程面積：預計施工面積為[x]平方米，最終以實際完成并經雙方測量確認的面積為準。二、合同價款及支付方式1.合同價款本工程采用固定單價合同，單價為每平方米[x]元，合同暫定總價為人民幣[x]元。最終結算總價以實際完成的工程量乘以單價計算得出。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付乙方合同暫定總價的[x]%作為預付款，即人民幣[x]元。工程進度達到[具體進度節點，如屋面瓦片鋪設完成、墻面砌墻完成一半等]后，經甲方驗收合格，甲方支付乙方合同暫定總價的[x]%，即人民幣[x]元。工程全部完工，經甲方及相關部門驗收合格后，支付至結算總價的[x]%。剩余結算總價的[x]%作為質量保證金，在工程竣工驗收合格滿[x]個月后，如無質量問題，甲方一次性無息支付給乙方。三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出意見和建議，要求乙方按照合同約定及相關規范進行施工。有權根據工程實際情況對施工內容、施工進度等進行合理調整，但應提前通知乙方。有權要求乙方提供與工程相關的技術資料、質量證明文件等。2.義務按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款。向乙方提供施工所需的圖紙、技術要求等相關資料，并對資料的真實性、準確性負責。負責協調施工現場周邊關系，為乙方施工創造良好的施工條件，如提供臨時水電接入點等。對乙方完成的工程及時進行驗收，如發現質量問題或不符合合同約定的情況，應及時通知乙方進行整改。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付工程款。有權根據合同約定及相關規范自主組織施工，但不得擅自更改施工內容和施工方案。在施工過程中，如遇到甲方提供的資料不準確、施工現場條件發生重大變化等原因導致乙方無法正常施工的，有權要求甲方給予合理的解決方案和補償。2.義務按照合同約定的工程內容、質量要求、施工進度等組織施工，確保工程質量達到合格標準，并在合同約定的工期內完成施工任務。自行提供施工所需的工具、設備、材料等，并確保其質量符合國家相關標準及合同約定要求。乙方應對所提供的工具、設備、材料的質量、安全負責，因乙方提供的物品質量問題導致的一切損失由乙方承擔。負責施工現場的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防護措施，確保施工過程中不發生安全事故。如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任及因此給甲方造成的損失。在施工過程中，應遵守國家法律法規及當地政府的相關規定，文明施工，保護環境。定期向甲方匯報工程進度情況，接受甲方的監督檢查。工程完工后，及時向甲方提交竣工驗收報告及相關資料。對工程質量承擔保修責任，在質量保修期內，如出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后[x]小時內到達現場進行維修，如乙方未按時維修，甲方有權自行委托他人維修，費用從乙方質量保證金中扣除，不足部分由乙方補足。四、工程工期1.本工程自合同簽訂之日起[x]天內開工，總工期為[x]天。具體開工日期以甲方書面通知為準。2.因甲方原因導致工程延誤的，工期相應順延；因乙方原因導致工程延誤的，每延誤一天，乙方應按照合同暫定總價的[x]%向甲方支付違約金。如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因導致工程延誤的，雙方應協商解決工期順延事宜。五、質量標準及驗收1.工程質量應符合國家現行的相關施工質量驗收規范及標準，達到合格等級。2.乙方應在每完成一道工序后，通知甲方進行驗收，甲方應在接到通知后的[x]小時內進行驗收。如驗收合格，雙方應簽署驗收合格文件；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格為止，由此產生的費用由乙方承擔。3.工程全部完工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告，甲方應在接到報告后的[x]天內組織相關部門進行驗收。如驗收合格，雙方應簽署竣工驗收合格文件；如驗收不合格，乙方應按照甲方的整改意見進行整改，直至驗收合格為止，由此產生的費用由乙方承擔。因乙方原因導致工程無法通過驗收的，乙方應承擔違約責任，并按照合同暫定總價的[x]%向甲方支付違約金。六、違約責任1.若甲方未按照合同約定支付工程款，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完工程價款及相應違約金。2.若乙方未按照合同約定的質量標準、施工進度、安全要求等履行義務，應承擔違約責任。乙方應按照合同暫定總價的[x]%向甲方支付違約金，并負責免費整改直至達到合同要求。如因乙方原因給甲方造成其他損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.乙方未經甲方書面同意，擅自將工程轉包或分包給第三方的，甲方有權解除合同，乙方應按照合同暫定總價的[x]%向甲方支付違約金，并返還已收取的工程款。如給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。4.任何一方違反本合同約定的保密義務，應向對方支付合同暫定總價的[x]%作為違約金，并賠償對方因此遭受的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，