撤除施工合同10篇篇1合同編號：[合同編號]甲方（發包方）：[甲方公司名稱]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就撤除施工合同事宜達成如下協議：一、合同撤除背景鑒于甲方和乙方于[合同簽訂日期]簽訂的施工合同（以下簡稱“原合同”），因故無法繼續履行，經雙方友好協商，決定撤除該合同。1.根據《中華人民共和國合同法》第[具體法條]條的規定，[具體法條內容]。因此，甲方和乙方有權撤除原合同。2.撤除施工合同需要遵循《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，確保雙方的權益得到保障。1.撤除范圍：甲方和乙方撤除的是原合同中的施工部分，其他部分的權利義務關系不受影響。2.撤除時間：雙方協商確定撤除施工合同的具體時間，確保撤除過程順利進行。3.撤除后的結算：撤除施工合同后，雙方需進行結算，確保已完成工作的款項得到支付。具體結算方式根據雙方協商確定。4.撤除后的爭議解決：若撤除施工合同后發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。四、其他條款1.保密條款：雙方對撤除施工合同過程中獲知的對方商業秘密負有保密義務，不得向第三方泄露。2.爭議解決條款：本協議的爭議解決條款與原合同中的爭議解決條款具有同等法律效力。若原合同中的爭議解決條款與本協議的爭議解決條款存在沖突，以本協議的爭議解決條款為準。3.法律適用條款：本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。若因本協議產生的爭議無法通過協商或訴訟解決，雙方同意提交[具體仲裁機構或法院]進行仲裁或訴訟。4.合同生效條款：本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。協議生效后，雙方應嚴格遵守協議規定，確保撤除施工合同過程順利進行。甲方（發包方）：[甲方公司名稱]法定代表人（或授權代表）：[甲方代表姓名]簽字（或蓋章）：[甲方公司公章]日期：[日期]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]法定代表人（或授權代表）：[乙方代表姓名]簽字（或蓋章）：[乙方公司公章]日期：[日期]篇2合同編號：[合同編號]甲方（發包方）：[甲方公司名稱]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就撤除施工合同事宜達成如下協議：一、合同撤除背景鑒于甲方與乙方于[合同簽訂日期]簽訂了施工合同，現因[撤除原因]等原因，雙方經過友好協商，同意撤除該施工合同。1.撤除范圍：甲方與乙方簽訂的施工合同中的所有內容，包括但不限于工程名稱、工程地點、工程范圍、開工日期、竣工日期、合同價款、支付方式等。2.撤除時間：雙方同意自本協議生效之日起，撤除施工合同。甲方將停止向乙方支付款項，乙方將停止進行工程施工。3.撤除后的結算：雙方同意在撤除施工合同后，進行結算。結算方式將由雙方協商確定，并簽訂結算協議。4.撤除后的保修義務：乙方在撤除施工合同后，仍需履行其在原合同中約定的保修義務。保修期限和保修范圍將按照原合同約定執行。三、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務：甲方有權要求乙方停止施工并撤除施工合同。同時，甲方需要按照協議約定與乙方進行結算，并支付相應的款項。2.乙方的權利和義務：乙方有權要求甲方支付撤除施工合同后的結算款項。同時，乙方需要按照協議約定停止施工，并履行保修義務。四、違約責任1.甲方違約責任：如果甲方未按照協議約定與乙方進行結算或支付款項，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：如果乙方未按照協議約定停止施工或未履行保修義務，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。五、爭議解決方式1.協商和解：雙方同意在發生爭議時，首先通過友好協商解決。2.仲裁解決：如果協商無法達成和解，雙方同意將爭議提交給[仲裁機構]進行仲裁。仲裁裁決具有法律效力，雙方需要遵守。3.訴訟解決：如果仲裁結果仍無法達成雙方滿意，雙方同意將爭議提交給[訴訟法院]進行訴訟。訴訟結果具有法律效力，雙方需要遵守。六、其他條款1.合同生效：本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同修改：本協議生效后，如需修改，雙方需協商一致，并簽訂書面修改協議。3.合同終止：本協議終止后，雙方需按照本協議約定進行結算和保修義務。甲方（發包方）：[甲方公司名稱]簽字/蓋章：[甲方公司公章]日期：[合同生效日期]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]簽字/蓋章：[乙方公司公章]日期：[合同生效日期]篇3合同編號：[合同編號]甲方（發包方）：[甲方公司名稱]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就撤除施工合同事宜達成如下協議：一、合同撤除背景鑒于甲方和乙方于[合同簽訂日期]簽訂的施工合同（合同編號：[原施工合同編號]），因故無法繼續履行，經雙方友好協商，決定撤除該施工合同。1.根據《中華人民共和國合同法》第XX條的規定，當事人協商一致，可以解除合同。2.根據《中華人民共和國建筑法》第XX條的規定，建筑施工合同雙方可以協商解除。1.甲方自愿撤除施工合同，并同意支付乙方相應的費用補償。2.乙方自愿接受撤除施工合同的決定，并同意甲方支付的費用補償方案。1.撤除施工合同的生效時間：自本協議生效之日起，原施工合同即被撤除。2.撤除施工合同的費用補償：甲方同意支付乙方人民幣[補償金額]元作為撤除施工合同的費用補償。該費用包括但不限于乙方已完成工程的費用、人員撤離費用等。具體費用以雙方協商確定的結算文件為準。3.撤除施工合同的結算方式：雙方同意在撤除施工合同后，按照原施工合同的結算條款進行結算。對于乙方已完成的工程量，甲方將按照原施工合同的單價進行結算支付。同時，甲方將退還給乙方已繳納的履約保證金（如有）。4.撤除施工合同的違約責任：雙方同意，在撤除施工合同過程中，如一方違約，違約方將承擔相應的違約責任。具體違約責任根據違約事實及雙方協商確定。5.撤除施工合同的其他事項：雙方同意，在撤除施工合同過程中，如遇到其他未盡事宜，雙方將友好協商解決。協商不成時，雙方可通過仲裁或訴訟方式解決。本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。雙方確認本協議中的所有條款均已閱讀并理解，且自愿遵守執行。如有任何疑問或爭議，雙方應及時溝通解決。甲方（發包方）：[甲方公司名稱]簽字代表：[甲方簽字代表]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[乙方公司名稱]簽字代表：[乙方簽字代表]日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就撤除施工合同事宜達成如下協議：一、協議背景鑒于甲方與乙方之前簽訂的施工合同，因故無法繼續履行，雙方經過友好協商，同意撤除該施工合同，并就相關事宜達成如下協議。1.撤除施工合同的日期：雙方同意，撤除施工合同的日期為_________年_________月_________日。2.撤除施工合同的原因：雙方確認，撤除施工合同的原因是由于_________。3.撤除施工合同后，乙方已完成的工程量：雙方確認，撤除施工合同后，乙方已完成的工程量為_________。4.撤除施工合同后，乙方已完成的工程質量：雙方確認，撤除施工合同后，乙方已完成的工程質量符合_________。1.甲方責任：甲方同意在撤除施工合同后，按照合同約定支付乙方已完成工程的款項。同時，甲方也同意協助乙方辦理相關撤除施工合同的手續。2.乙方責任：乙方同意在撤除施工合同后，按照合同約定完成剩余工程量，并保證工程質量符合甲方要求。同時，乙方也同意協助甲方辦理相關撤除施工合同的手續。1.甲方違約：如甲方在撤除施工合同后，未按照合同約定支付乙方已完成工程的款項，或未協助乙方辦理相關撤除施工合同的手續，視為甲方違約。甲方需承擔相應的違約責任。2.乙方違約：如乙方在撤除施工合同后，未按照合同約定完成剩余工程量，或未保證工程質量符合甲方要求，或未協助甲方辦理相關撤除施工合同的手續，視為乙方違約。乙方需承擔相應的違約責任。1.爭議解決：如雙方在撤除施工合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.合同生效：本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.其他約定：雙方同意，本合同未盡事宜可另行協商補充。協商補充的合同條款與本合同具有同等法律效力。甲方（發包方）：_________（簽字或蓋章）日期：_________年_________月_________日乙方（承包方）：_________（簽字或蓋章）日期：_________年_________月_________日篇5合同編號：[合同編號]甲方（建設單位）：[甲方公司名稱]乙方（施工單位）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就撤除施工合同的有關事宜，達成如下協議：一、合同撤除背景雙方經友好協商，鑒于撤除施工合同的必要性和雙方權益的考慮，一致同意撤除原有的施工合同。撤除施工合同的原因包括但不限于以下方面：1.甲方因項目調整、資金問題或市場變化等原因，無法繼續按照原合同約定進行項目建設；2.乙方因自身原因，如經營困難、技術落后等，無法繼續履行施工合同；3.雙方協商認為撤除施工合同更符合雙方當前和長遠的利益。二、合同撤除條款1.合同撤除時間：雙方同意，自本協議生效之日起，原施工合同即被撤除。自撤除之日起，雙方不再受原施工合同的約束。2.撤除施工合同的程序：雙方應按照國家有關法律法規的規定，進行必要的通知、公告等程序，確保合同撤除的合法性和有效性。3.撤除施工合同后的權利義務：-甲方應盡快完成項目的結算工作，并支付乙方已完成工程的合理費用；-乙方應積極配合甲方完成項目的收尾工作，確保項目順利進行；-雙方應友好協商解決撤除施工合同后的其他未盡事宜。三、違約責任1.甲方違約責任：若甲方在撤除施工合同后，未按時支付乙方已完成工程的合理費用，應承擔相應的違約責任。具體違約責任包括但不限于：-甲方應支付乙方已完成工程的全部費用；-甲方應支付違約金，違約金金額為合同總金額的10%；-甲方應承擔由此給乙方造成的全部損失。2.乙方違約責任：若乙方在撤除施工合同后，未積極配合甲方完成項目的收尾工作，應承擔相應的違約責任。具體違約責任包括但不限于：-乙方應支付違約金，違約金金額為合同總金額的10%；-乙方應承擔由此給甲方造成的全部損失。四、爭議解決方式1.爭議解決方式：若雙方在撤除施工合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。若協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規的規定，確保訴訟的合法性和有效性。2.爭議解決條款：在訴訟過程中，雙方應尊重法院裁決，履行法院判決。若一方不履行判決，另一方有權向人民法院申請強制執行。同時，雙方應承擔各自的訴訟費用和律師費用等。五、其他條款1.合同生效條款：本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。協議生效后，雙方應認真履行協議義務，確保項目順利進行。2.合同終止條款：本協議終止后，雙方應友好協商解決撤除施工合同后的其他未盡事宜。協商不成時，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.其他約定：雙方在本協議中未約定的事項，按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定執行。若法律法規沒有規定時，由雙方協商確定。甲方（建設單位）：[甲方公司名稱]法定代表人：[甲方公司法定代表人]簽字（蓋章）：[甲方公司公章]日期：XXXX年XX月XX日乙方（施工單位）：[乙方公司名稱]法定代表人：[乙方公司法定代表人]簽字（蓋章）：[乙方公司公章]日期：XXXX年XX月XX日篇6合同協議甲方：【甲方名稱】乙方：【乙方名稱】鑒于甲乙雙方就某施工項目進行合作，并簽訂了施工合同，現因某些原因需要撤除該施工合同，經雙方友好協商，達成如下協議：一、協議目的甲乙雙方同意，基于雙方共同利益和公平原則，通過友好協商，撤除雙方之前簽訂的施工合同。本協議旨在明確撤除施工合同的相關事宜，保障雙方權益。二、撤除原因雙方同意，撤除施工合同的原因如下：【具體撤除原因，如政策調整、規劃變更、不可抗力等】。1.雙方同意自本協議生效之日起，撤除雙方之前簽訂的施工合同。2.撤除施工合同后，乙方應停止在施工現場的一切活動，并按照甲方的要求撤離施工現場。3.乙方應確保施工現場的設施、設備、材料等的完好無損，并妥善保管。如有損壞或丟失，乙方應承擔相應的責任和損失。4.雙方同意，撤除施工合同后，甲方應向乙方支付一定的補償費用，具體金額和支付方式詳見本協議第五條。5.雙方應妥善保管與撤除施工合同相關的文件、資料，以備查驗。四、雙方聲明和保證1.甲方聲明和保證：甲方是擁有合法權利簽署本協議的主體，有權撤除施工合同，并承擔由此產生的法律責任。2.乙方聲明和保證：乙方是擁有合法權利簽署本協議的主體，同意撤除施工合同，并承擔由此產生的法律責任。3.雙方共同聲明和保證：簽署本協議過程中，遵循誠實信用原則，充分協商，不存在任何欺詐、脅迫等違法行為。五、補償費用1.甲方應向乙方支付以下補償費用：【具體補償費用，如工程款項、設備折舊、人員安置費用等】。2.補償費用的支付方式：【支付方式，如一次性支付、分期支付等】。3.補償費用的支付時間：【具體支付時間】。六、違約責任1.若甲方未按照本協議約定支付補償費用，乙方有權要求甲方按照約定支付，并承擔違約責任。2.若乙方未按照本協議約定撤離施工現場或損壞、丟失施工現場設施、設備、材料等，應承擔相應的責任和損失。七、爭議解決1.本協議的履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決。2.若協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行協商補充。甲方（簽字蓋章）：日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字蓋章）：日期：XXXX年XX月XX日篇7合同編號：[合同編號]甲方（建設單位）：[甲方名稱]乙方（施工單位）：[乙方名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就撤除施工合同事宜達成如下協議：一、合同撤除背景1.項目名稱：[項目名稱]2.撤除原因：[撤除原因]3.撤除范圍：[撤除范圍]1.《中華人民共和國合同法》第[條款編號]條，合同可以協商解除。2.《中華人民共和國建筑法》第[條款編號]條，建設單位與施工單位可以解除施工合同。1.甲方意見：甲方認為，由于[甲方撤除原因]，需要撤除施工合同。甲方將按照合同約定，給予乙方相應的補償。2.乙方意見：乙方同意甲方的撤除施工合同請求，并愿意與甲方協商具體的撤除施工合同事宜。1.撤除施工合同的生效時間：自本協議生效之日起，撤除施工合同即刻生效。2.撤除施工合同的補償：甲方將給予乙方[補償金額]元的補償，該補償包括但不限于乙方已完成工程的合理費用、人員工資、設備折舊等。具體補償金額由甲乙雙方協商確定。3.撤除施工合同的違約責任：甲乙雙方同意，如果一方違約，違約方將承擔[違約責任]的違約責任。4.撤除施工合同的其他事宜：甲乙雙方同意，撤除施工合同后，雙方將繼續保持合作，共同完成其他項目。1.本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本協議具有法律效力，雙方應共同遵守。如一方違約，另一方有權依法追究其法律責任。1.甲乙雙方同意，在撤除施工合同過程中，如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續履行本合同的其他條款。對于爭議部分，雙方應按照相關法律法規的規定進行處理。1.甲乙雙方同意，在撤除施工合同過程中，如遇到不可抗力因素（如自然災害、政府政策調整等）導致合同無法按時撤除的，雙方應協商解決。2.甲乙雙方同意，在撤除施工合同過程中，應嚴格保密雙方之間的商業機密和保密信息，不得向任何第三方泄露。如一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。3.甲乙雙方同意，在撤除施工合同過程中，應積極配合相關部門完成相關手續和資料移交工作。如一方不按要求配合完成相關手續和資料移交工作，應承擔相應的違約責任。4.甲乙雙方同意，在撤除施工合同過程中，應遵守相關法律法規的規定和道德準則。如一方違反相關法律法規或道德準則的行為導致合同無法按時撤除或給雙方造成重大損失的，應承擔相應的法律責任和賠償責任。5.甲乙雙方同意，在撤除施工合同過程中，應共同協商確定其他補充條款和細節問題。如雙方協商不成或無法達成一致的，應以相關法律法規和道德準則為準進行解決。但雙方應盡量避免爭議和糾紛的發生，共同維護合同的穩定性和雙方的利益。甲方（建設單位）：[甲方名稱]簽字蓋章：__________日期：__________乙方（施工單位）：[乙方名稱]簽字蓋章：__________日期：__________篇8合同編號：[具體編號]甲方：[甲方公司名稱]乙方：[乙方公司名稱]鑒于甲乙雙方于[具體日期]簽訂了一份施工合同（以下簡稱“原合同”），基于雙方共同意愿及實際情況，現經友好協商，決定撤除原合同。為明確撤除過程中的相關事宜，達成如下協議：一、協議目的雙方同意，本著公平、公正、互利的原則，撤除原合同，并對此過程中的相關事宜進行明確約定。二、撤除原因雙方經過充分溝通與評估，因[具體原因，如項目延期、成本超出預算、技術難題等]，經協商一致，決定撤除原合同。三、撤除時間與方式1.撤除時間：本協議簽訂之日起，原合同即被撤除。2.撤除方式：雙方同意通過友好協商的方式撤除原合同，不存在任何法律糾紛。四、雙方責任與義務1.甲方責任與義務：（1）甲方應在本協議簽訂后[具體天數]內完成相關手續的辦理，確保原合同的徹底撤除。（2）甲方應協助乙方處理因撤除原合同可能產生的相關問題。2.乙方責任與義務：（1）乙方應配合甲方完成撤除原合同的相關工作。（2）乙方應及時支付甲方在原合同履行過程中產生的相關費用。（3）乙方應確保因撤除原合同不會損害第三方的合法權益。五、保密條款雙方同意，在撤除原合同過程中，對涉及的商業秘密、技術秘密等敏感信息予以保密，不得泄露給第三方。六、爭議解決1.本協議的履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決。2.若協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行協商補充。4.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。甲方（蓋章）：[甲方公司合同專用章]法定代表人：[甲方公司法定代表人手寫簽名]地址：[甲方公司地址]聯系電話：[甲方公司聯系電話]日期：[簽訂協議的具體日期]乙方（蓋章）：[乙方公司合同專用章]法定代表人：[乙方公司法定代表人手寫簽名]地址：[乙方公司地址]聯系電話：[乙方公司聯系電話]日期：[簽訂協議的具體日期]篇9合同協議甲方：【甲方名稱】乙方：【乙方名稱】鑒于甲乙雙方就某施工項目進行合作，并簽訂了施工合同，現因某些原因需要撤除該施工合同，經雙方友好協商，達成如下協議：一、協議目的甲乙雙方同意，基于雙方共同利益和公平原則，通過友好協商，撤除雙方之前簽訂的施工合同。本協議旨在明確雙方在此過程中的權利與義務，以確保撤除過程順利進行。二、撤除原因1.【具體撤除原因一】：甲乙雙方因【具體事項】產生分歧，經過協商決定撤除合同。2.【具體撤除原因二】：由于不可抗力因素（如政策調整、自然災害等）導致合同無法繼續履行。3.其他原因：【其他原因簡述】三、撤除事項1.合同撤除時間：雙方同意自本協議簽訂之日起，正式撤除原施工合同。2.工程進度：截至合同撤除之日，工程項目的進展情況為【具體進展情況】。3.結算與支付：雙方就已完成工程進行結算，支付事宜按照原合同相關條款執行。4.遺留問題處理：對于撤除合同中涉及的遺留問題，雙方將進行友好協商解決。5.保密條款：雙方應對在撤除過程中獲悉的對方商業秘密、技術秘密等予以保密。四、雙方責任與義務1.甲方責任與義務：（1）協助乙方完成工程結算工作；（2）按照約定支付已結算款項；（3）確保撤除過程中不涉及侵犯第三方權益。2.乙方責任與義務：（1）完成工程結算并提交相關材料；（2）確保撤除工作不影響其他施工項目的正常進行；（3）保護甲方提供的資料及現場設施，防止損壞和丟失。五、違約責任1.若甲方未按約定完成結算與支付工作，應承擔違約責任，支付違約金并賠償乙方相應損失。2.若乙方在撤除過程中損害甲方或其他第三方權益，應承擔相應法律責任。3.其他違約情形及處理方式：【其他違約情形和處理方式】六、爭議解決1.雙方在撤除合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、附則1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，具有法律效力。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行協商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（簽字）：______法定代表人（簽字）：______日期：____年__月__