自裝承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有房屋自裝需求，乙方具備相應的自裝承攬能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》相關規定，就甲方房屋自裝事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.房屋地址：[房屋詳細地址]2.自裝范圍室內墻面裝修：包括墻面基層處理、刮膩子、乳膠漆粉刷，顏色按照甲方選定的色卡標準執行。地面裝修：客廳、臥室鋪設[具體品牌及型號]木地板，廚房、衛生間鋪設[具體品牌及型號]防滑地磚。水電改造：根據甲方需求，合理規劃并鋪設室內水電線路，確保安全、暢通，所用材料需符合國家標準。天花板吊頂：客廳采用[具體吊頂樣式]吊頂，材料選用[具體品牌及型號]輕鋼龍骨和[具體品牌及型號]集成吊頂板。門窗安裝：安裝[具體品牌及型號]的室內門及窗戶，確保密封性良好，五金配件齊全且質量合格。3.裝修標準乙方應按照國家及地方現行的裝修工程質量驗收規范進行施工，確保裝修質量達到合格標準。所有裝修材料應符合環保標準，不得使用對人體有害的材料。裝修效果應符合甲方提供的設計圖紙及口頭要求，如有變更，需經甲方書面確認。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出意見和建議。有權要求乙方按照合同約定的標準和時間完成裝修工作。對乙方提供的裝修材料質量有異議時，有權要求乙方更換。2.義務向乙方提供房屋原始結構圖及詳細的裝修設計要求，協助乙方辦理施工過程中可能涉及的相關手續。按照合同約定的時間和方式向乙方支付裝修費用。為乙方施工提供必要的便利條件，如協調鄰里關系等。負責對乙方完成的各階段裝修工作進行驗收，如發現質量問題，應及時書面通知乙方整改。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付裝修費用。在施工過程中，如因甲方原因導致施工無法正常進行，有權要求甲方承擔相應責任并給予合理補償。對甲方提出的不合理要求，有權拒絕。2.義務按照合同約定的裝修范圍、標準和時間組織施工，確保工程質量和進度。自行采購裝修所需的材料和設備，并保證其質量符合國家標準及合同要求。負責施工現場的安全管理，采取必要的安全防護措施，確保施工安全，如發生安全事故，由乙方承擔全部責任。遵守施工現場的相關規定，做到文明施工，保持施工現場整潔。在裝修過程中，如發現原房屋結構存在問題或其他需要變更設計的情況，應及時通知甲方，并提出合理解決方案。工程竣工后，負責清理施工現場，將剩余材料及設備清運出場。為甲方提供裝修工程的質量保修服務，保修期限按照國家相關規定執行。三、裝修費用及支付方式1.裝修總費用：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，包含乙方完成本合同約定裝修范圍內所有工作的費用，除因甲方要求變更裝修內容導致費用增加外，不因任何原因調整。2.支付方式合同簽訂后，甲方向乙方支付裝修總費用的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。水電改造工程完成并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付裝修總費用的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。木工、瓦工工程完成并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付裝修總費用的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。油漆工程完成并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付裝修總費用的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。全部裝修工程竣工，經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付裝修總費用的[尾款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在甲方支付尾款前提供合法有效的發票。四、工期1.開工日期：[具體開工日期]2.竣工日期：[具體竣工日期]3.總工期：[工期天數]天。如遇下列情況，工期相應順延：因甲方原因導致工程變更或延誤支付工程款；不可抗力因素；經甲方書面同意的其他合理原因。乙方應在開工前向甲方提交詳細的施工進度計劃，如未能按照計劃完成施工任務，每延誤一天，應按照裝修總費用的[違約比例]向甲方支付違約金。如因乙方原因導致工期延誤超過[約定天數]天，甲方有權解除合同，乙方應退還已收取的全部費用，并按照裝修總費用的[違約比例]向甲方支付違約金。五、質量驗收1.驗收標準：按照國家及地方現行的裝修工程質量驗收規范以及本合同約定的裝修標準進行驗收。2.驗收程序乙方完成各分項工程后，應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[驗收期限]天內進行驗收，如逾期未驗收，視為該分項工程驗收合格。全部裝修工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告，并提供相關質量保證資料。甲方應在接到報告后的[驗收期限]天內組織驗收，如經驗收不合格，乙方應按照甲方要求及時整改，直至達到驗收標準，整改費用由乙方承擔。甲方在驗收過程中發現質量問題，應及時書面通知乙方，乙方應在接到通知后的[整改期限]天內完成整改，并通知甲方再次驗收。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定的時間和方式支付裝修費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[違約比例]向乙方支付違約金。逾期超過[約定天數]天的，乙方有權暫停施工，由此造成的工期延誤及損失由甲方承擔。若因甲方原因導致工程變更或延誤乙方施工，應承擔相應的費用增加及工期延誤責任，并賠償乙方因此遭受的損失。若甲方擅自解除合同，應按照裝修總費用的[違約比例]向乙方支付違約金，并賠償乙方已完成工程部分的費用及預期可得利益損失。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的裝修范圍、標準、時間進行施工，應承擔違約責任，按照裝修總費用的[違約比例]向甲方支付違約金。如因乙方原因導致工程質量不合格，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，如因返工造成工期延誤，還應按照本合同約定承擔工期延誤的違約責任。若乙方擅自更換裝修材料或使用不符合合同約定質量標準的材料，甲方有權要求乙方更換，并由乙方承擔因此增加的費用。如因材料質量問題導致工程質量問題或其他損失，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方在施工過程中違反安全管理規定，導致發生安全事故，應承擔全部法律責任及賠償責任，如給甲方造成損失，還應賠償甲方的全部損失。若乙方擅自解除合同，應退還甲方已支付的全部費用，并按照裝修總費用的[違約比例]向甲方支付違約金。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，