施工合同增項協議?甲方（發包人）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯系方式：__________________乙方（承包人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________鑒于甲乙雙方于[施工合同簽訂日期]簽訂了《施工合同》（以下簡稱"原合同"），現因工程實際需要，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就原合同的增項事宜達成如下協議：一、增項標的物或服務具體描述（一）增項工程內容1.[增項工程1名稱]在原合同約定的[工程地點]，增加[具體施工部位描述]的[具體施工內容，如墻面裝飾、水電改造等]。具體施工要求如下：墻面裝飾：采用[指定的裝飾材料名稱]，材料質量應符合國家[相關質量標準編號]標準。墻面基層處理應平整、牢固，無裂縫、空鼓等缺陷。裝飾完成后，表面應光滑、色澤均勻，無明顯瑕疵。水電改造：根據設計變更后的水電線路圖進行施工，電線應采用[指定品牌及規格的電線]，線管應采用[指定材質及規格的線管]。水路管道應安裝牢固，無滲漏現象，打壓試驗應符合相關標準要求。2.[增項工程2名稱]在原合同基礎上，對[另一具體施工部位描述]進行[施工內容變更描述，如增加門窗數量、改變建筑結構等]。施工變更具體要求：增加門窗數量：新增[門窗具體類型及數量]，門窗材質應選用[指定的門窗材質]，門窗的尺寸、規格應符合設計圖紙要求。門窗安裝應牢固，密封性能良好，開啟靈活。改變建筑結構：[詳細說明建筑結構改變的具體內容，如拆除部分墻體、增加梁的支撐等]，結構改變必須符合國家建筑結構安全規范，施工前應提供詳細的結構變更設計方案，并經原設計單位或具有相應資質的設計單位審核同意。（二）增項服務內容1.工程設計優化服務乙方應根據工程實際情況，對原設計方案進行優化，提供[具體優化內容，如空間布局調整、功能區域劃分優化等]的設計優化方案。設計優化方案應滿足甲方對工程使用功能和美觀的要求，并經甲方書面確認后實施。優化設計過程中產生的費用已包含在本增項協議價款中。2.工程進度監控服務乙方應建立工程進度監控機制，定期向甲方匯報增項工程的進度情況，包括每周的工程進展報告和每月的工程進度總結報告。如發現工程進度滯后，乙方應及時采取有效措施進行調整，確保增項工程能夠按照本協議約定的工期完成。因乙方原因導致工程進度延誤給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對增項工程的質量、進度、安全等進行監督檢查，提出意見和建議。有權要求乙方按照本協議約定及相關標準規范進行施工，確保增項工程質量符合要求。有權根據工程實際情況對增項工程的設計、施工方案等進行變更，但應提前通知乙方，并辦理相關變更手續。2.義務按照本協議約定及時支付增項工程價款。為乙方施工提供必要的施工條件，包括但不限于施工現場的場地平整、通水通電等。協助乙方協調與其他施工單位或相關部門的關系，確保增項工程順利進行。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付增項工程價款。有權根據工程實際情況提出合理的施工建議和意見，但應經甲方書面同意。在甲方未按照本協議約定履行義務時，有權暫停施工，并要求甲方承擔相應的違約責任。2.義務按照本協議約定及相關標準規范組織施工，確保增項工程質量達到合格標準。制定詳細的增項工程施工計劃，合理安排施工進度，確保增項工程能夠按照本協議約定的工期完成。負責增項工程施工過程中的安全管理工作，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。因乙方原因導致發生安全事故的，乙方應承擔全部責任。妥善保管施工現場的材料、設備等，不得擅自挪用或損壞。工程竣工后，應清理施工現場，做到工完場清。按照國家法律法規及相關規定，為從事增項工程施工的人員購買足額的社會保險，保障施工人員的合法權益。嚴格遵守施工現場的各項規章制度，服從甲方及監理單位的管理。三、增項協議價款及支付方式（一）增項協議價款本增項協議的總價款為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該價款包含增項工程的直接費用、間接費用、利潤、稅金等所有費用，除本協議約定的調整情況外，不因任何因素調整。（二）支付方式1.預付款在本增項協議簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付增項協議價款的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.進度款乙方完成增項工程的[具體進度節點，如基礎工程完工、主體結構完工等]后，向甲方提交進度款支付申請，甲方在收到申請后的[x]個工作日內審核并支付增項協議價款的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。以此類推，按照增項工程的施工進度分階段支付進度款，直至累計支付至增項協議價款的[累計支付比例]。3.竣工款增項工程竣工驗收合格后，乙方提交竣工結算報告及相關資料，甲方在收到報告后的[x]個工作日內完成審核。審核通過后，甲方向乙方支付至增項協議價款的[竣工款支付比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.質保金增項工程質保期為自竣工驗收合格之日起[質保期時長]年。質保期滿后，如無質量問題，甲方在[x]個工作日內無息返還質保金，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。四、工期及工期延誤（一）工期增項工程的工期為自本增項協議簽訂之日起[工期時長]天。具體開工日期以甲方書面通知為準。（二）工期延誤1.因甲方原因導致工期延誤的，工期相應順延，甲方應承擔因工期延誤給乙方造成的損失。2.因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一天，乙方應按照增項協議價款的[延誤賠償比例]向甲方支付違約金。如因乙方工期延誤給甲方造成其他損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。3.因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致工期延誤的，雙方應協商解決工期順延事宜，互不承擔違約責任。五、質量標準及驗收（一）質量標準增項工程的質量應符合國家現行的施工質量驗收規范及相關標準的要求，達到合格標準。乙方應確保所使用的材料、設備等符合質量要求，并提供質量合格證明文件。（二）驗收1.增項工程完工后，乙方應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[x]個工作日內組織相關人員進行驗收。2.驗收內容包括工程質量、工程進度、工程資料等。如驗收合格，雙方應簽署驗收合格文件；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格為止。整改費用由乙方承擔，且整改期間不計入工期。3.增項工程驗收合格后，乙方應按照國家相關規定及甲方要求提供完整的工程資料，包括施工圖紙、施工記錄、材料檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄等。六、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照本協議約定及時支付增項工程價款，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。2.因甲方原因導致乙方無法正常施工或造成乙方損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照本協議約定的質量標準施工，導致增項工程質量不合格的，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的工期延誤及甲方損失由乙方承擔。2.如乙方未按照本協議約定的工期完成增項工程，應按照本協議約定支付違約金；如因乙方工期延誤給甲方造成其他重大損失的，乙方還應承擔全部賠償責任。3.乙方違反本協議約定的其他義務，應承擔因此給甲方造成的損失。七、爭議解決本增項協議在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本增項協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。本增項協議未約定的事項，按