設備噴漆承攬合同合同編號：__________《設備噴漆承攬合同》一、合同雙方（一）承攬方名稱：[承攬方公司名稱]地址：[承攬方公司地址]聯系方式：[承攬方聯系電話]電子郵箱：[承攬方聯系郵箱]（二）定作方名稱：[定作方公司名稱]地址：[定作方公司地址]聯系方式：[定作方聯系電話]電子郵箱：[定作方聯系郵箱]二、承攬項目（一）噴漆設備清單1.[設備1名稱]：型號[設備1型號]，數量[設備1數量]，規格[設備1規格]等。2.[設備2名稱]：型號[設備2型號]，數量[設備2數量]，規格[設備2規格]等。（詳細列出所有需要噴漆的設備清單）（二）噴漆要求及標準1.噴漆顏色應符合定作方指定的標準色卡，色差控制在[具體色差范圍]以內。2.噴漆表面應光滑平整，無氣泡、流痕、針孔等缺陷，粗糙度達到[具體粗糙度要求]。3.噴漆厚度應均勻，符合相關行業標準，保證在[具體使用年限]內不出現剝落、生銹等問題。4.對設備的某些特定部位（如接口、邊角等）應進行特殊處理，保證噴漆效果美觀且耐用。三、承攬期限（一）開始時間：[具體開始日期]（二）結束時間：[具體結束日期]（三）工期延誤及處理1.如因承攬方原因導致工期延誤，每延誤一天，承攬方應向定作方支付違約金[違約金金額]。2.如因定作方原因導致工期延誤（如提供的設備不符合要求、變更噴漆要求等），工期相應順延，承攬方不承擔違約責任。3.如出現不可抗力等不可預見、不可避免的因素導致工期延誤，雙方應協商確定延期時間，互不承擔違約責任。四、工作地點定作方指定的地點：[具體工作地點地址]五、承攬價款及支付方式（一）價款金額：[具體金額]（二）支付時間1.合同簽訂后[預付款比例及金額]作為預付款，定作方應在[預付款支付時間]支付給承攬方。2.噴漆工作完成并經定作方驗收合格后[驗收款比例及金額]，定作方應在[驗收款支付時間]支付給承攬方。3.剩余[尾款比例及金額]作為質量保證金，在質保期屆滿且設備無質量問題后[質量保證金支付時間]支付給承攬方。（三）支付條件1.預付款：以銀行轉賬方式支付，承攬方應提供相應的收款賬戶信息。2.驗收款：定作方應在收到承攬方提交的驗收申請及相關驗收資料后[規定時間]內進行驗收，如驗收合格，應在驗收合格后的[規定時間]內支付驗收款。3.質量保證金：在質保期屆滿后，如設備無質量問題，定作方應在[規定時間]內將質量保證金支付給承攬方。如出現質量問題，承攬方應在接到定作方通知后的[規定時間]內進行修復或更換，直至設備符合要求，定作方再支付質量保證金。六、材料提供（一）材料種類及規格1.底漆：[底漆品牌及型號]，規格[底漆規格]。2.面漆：[面漆品牌及型號]，規格[面漆規格]。（詳細列出所有噴漆所需的材料種類及規格）（二）材料供應方由承攬方負責采購材料，材料供應商為[供應商名稱]，承攬方應保證材料的質量符合本合同的要求。（三）材料驗收定作方有權對承攬方提供的材料進行驗收，如發覺材料質量不符合要求，承攬方應及時更換或補足合格的材料，由此導致的工期延誤由承攬方承擔。七、質量保證（一）質量標準本合同項下的噴漆質量應符合國家相關標準及行業標準，同時應滿足本合同第二部分規定的噴漆要求及標準。（二）質量檢驗1.承攬方應在噴漆工作完成后進行自檢，保證噴漆質量符合要求。2.定作方應在收到承攬方的驗收申請后[規定時間]內進行驗收，如驗收不合格，應及時通知承攬方，雙方應共同協商解決辦法。3.如定作方在驗收時發覺質量問題，承攬方應在接到通知后的[規定時間]內進行整改，直至驗收合格。（三）質量異議及處理1.如定作方在使用過程中發覺噴漆質量問題，應在發覺問題后的[規定時間]內通知承攬方，承攬方應在接到通知后的[規定時間]內進行處理。2.如因質量問題導致定作方的損失，承攬方應承擔相應的賠償責任。八、雙方權利與義務（一）承攬方權利與義務1.承攬方有權要求定作方提供噴漆所需的設備及相關資料，并保證設備符合噴漆要求。2.承攬方應按照本合同的約定進行噴漆工作，保證噴漆質量和工期。3.承攬方應負責噴漆過程中的安全防護工作，如發生安全，應承擔相應的責任。4.承攬方應妥善保管定作方提供的材料及設備，如造成損失，應承擔賠償責任。（二）定作方權利與義務1.定作方有權對承攬方的噴漆工作進行監督和檢查，如發覺問題應及時通知承攬方。2.定作方應按照本合同的約定支付價款，如逾期支付，應承擔違約責任。3.定作方應提供噴漆所需的設備及相關資料，并保證設備符合噴漆要求。4.定作方應配合承攬方進行噴漆工作，如因定作方原因導致工期延誤或質量問題，應承擔相應的責任。九、違約責任（一）承攬方違約責任1.承攬方未按照本合同約定的時間、質量完成噴漆工作的，應向定作方支付違約金[違約金金額]，如給定作方造成損失的，還應承擔賠償責任。2.承攬方提供的材料不符合本合同要求的，應更換合格的材料，由此導致的工期延誤由承攬方承擔，同時應向定作方支付違約金[違約金金額]。3.承攬方在噴漆過程中造成定作方設備或其他財產損失的，應承擔賠償責任。（二）定作方違約責任1.定作方未按照本合同約定的時間支付價款的，每逾期一天，應按照未支付價款的[逾期利率]向承攬方支付違約金，如給承攬方造成損失的，還應承擔賠償責任。2.定作方提供的設備不符合噴漆要求，導致承攬方無法正常進行噴漆工作的，工期相應順延，定作方應承擔由此給承攬方造成的損失。十、爭議解決（一）協商解決如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。（二）仲裁或訴訟如協商不成，任何一方均可向有管轄權的仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。十一、其他條款（一）合同變更與解除1.經雙方協商一致，可以變更本合同的內容。2.如因不可抗力等不可預見、不可避免的因素導致本合同無法履行，雙方可以協商解除合同。3.如一方違約，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔違約責任。（二）保密條款雙方應對本合同的內容及在履行合同過程中知悉的對方商業秘密等予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。（三）不可抗力如發生不可抗力等不可預見、不可避免的因素，導致本合同無法履行或