2025年工程項目合同額工程項目合同范本合同編號：簽訂地點：簽訂日期：2025年月日發包方（以下簡稱“甲方”）：法定地址：法定代表人：聯系方式：承包方（以下簡稱“乙方”）：法定地址：法定代表人：聯系方式：根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將工程項目發包給乙方施工，雙方經過友好協商，達成如下協議：第一章工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：包括但不限于（具體工程內容需詳細列明）。工程規模：工程期限：總工期為日歷天，計劃開工日期為2025年月日，計劃竣工日期為2025年月日。質量標準：執行國家及地方現行的工程質量標準，達到等級。第二章合同金額與支付方式合同總價：本合同總價為人民幣元整（大寫：元），該總價包括但不限于工程款、材料款、人工費、管理費、稅金等所有費用。合同總價：￥元（大寫：元整）。支付方式：預付款：合同簽訂后日內，甲方支付合同總價的%作為預付款，即人民幣元整（大寫：元）。進度款：工程按進度完成至%時，甲方支付合同總價的%作為進度款，即人民幣元整（大寫：元）。竣工驗收款：工程竣工驗收合格后日內，甲方支付合同總價的%作為竣工驗收款，即人民幣元整（大寫：元）。質保金：剩余合同總價的%作為質保金，質保期為年，質保期滿后無質量問題甲方無息退還。支付條件：乙方應按約定時間向甲方提交工程進度報告及相應付款申請，甲方審核無誤后進行支付。若乙方未按約定時間完成工程進度，甲方有權延期支付相應款項。發票要求：乙方應按甲方要求開具合法有效的增值稅專用發票，并在甲方支付款項前提供給甲方。第三章工期與進度開工時間：乙方應在2025年月日正式開工。竣工時間：乙方應在2025年月日前完成全部工程并達到竣工驗收條件。工期順延：因甲方原因導致的停工、窩工，工期相應順延。不可抗力事件導致的停工，工期相應順延。工期延誤責任：除上述原因外，因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付合同總價的%作為違約金。若工期延誤超過日，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。第四章工程質量與驗收質量標準：本工程執行國家及地方現行的《建筑工程施工質量驗收規范》（GB50300-2013）及相關標準，達到等級。乙方責任：乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規范及甲方要求進行施工，確保工程質量符合約定標準。乙方在施工過程中應做好質量控制，確保工程材料、工序、設備等均符合要求。甲方責任：甲方應按約定提供設計圖紙及相關技術資料，并對乙方的施工進行監督和指導。甲方應在工程竣工后日內組織相關部門進行驗收。驗收程序：工程隱蔽部分應經甲方驗收合格后方可進行下一步施工。工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請及相關資料，甲方應在日內組織驗收。質量保修：本工程的質保期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。在質保期內，如出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后小時內進行維修，費用由乙方承擔。第五章雙方權利與義務甲方權利與義務：權利：有權監督乙方的施工進度和質量，提出合理建議和要求。有權要求乙方按約定時間完成工程并達到驗收標準。有權要求乙方賠償因工程質量或工期問題造成的損失。義務：按約定支付工程款項。按時提供設計圖紙及相關技術資料。協調乙方與其他單位的關系，確保工程順利進行。乙方權利與義務：權利：有權要求甲方按約定支付工程款項。有權拒絕甲方不合理的要求，但應在拒絕前與甲方進行溝通。義務：按約定完成工程施工，確保質量符合要求。按時提交工程進度報告及相應資料。保證施工現場的安全，防止發生安全事故。第六章材料與設備材料采購：本工程所需材料由乙方負責采購，但需符合國家及地方的相關標準，并經甲方認可。甲方有權對乙方采購的材料進行檢查，若不符合要求，乙方應更換或退貨，由此產生的費用由乙方承擔。設備管理：乙方應妥善保管施工現場的設備和工具，防止丟失或損壞。若因乙方原因導致設備損壞，乙方應承擔維修或賠償責任。第七章變更與索賠工程變更：因設計變更或甲方要求導致的工程內容、進度或規模的變更，雙方應簽訂書面變更協議，并相應調整合同總價和工期。乙方應提前日報送變更申請及相關資料，甲方審核后做出書面答復。索賠：乙方因甲方原因導致的停工、窩工或損失，有權向甲方索賠。甲方應在收到索賠申請后日內進行審核，并做出書面答復。第八章保險與安全保險：乙方應為施工現場的人員及財產購買相應的保險，費用由乙方承擔。乙方應將保險單復印件提交甲方備案。安全責任：乙方應嚴格遵守安全生產法律法規，確保施工現場的安全。因乙方原因導致的安全事故，乙方應承擔全部責任及費用。第九章違約責任甲方違約：若甲方未按約定支付工程款項，每逾期一日，應支付應付金額的%作為違約金。乙方違約：若乙方未按約定完成工程或工程質量不符合要求，甲方有權要求乙方返工或賠償損失。若乙方未按約定時間完成工程，每延誤一日，應支付合同總價的%作為違約金。解除合同：若任一方嚴重違約，導致合同無法履行，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償損失。第十章爭議解決雙方在履行本合發生爭議的，應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一章其他條款本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份，甲方執份，乙方執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：