電桿施工合同協議?甲方（發包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方有[具體項目名稱]電桿施工的需求，乙方具備完成該施工項目的專業能力和資質，甲乙雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方進行電桿施工事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.施工范圍乙方負責在[詳細施工地點]進行電桿施工，包括但不限于電桿的采購、運輸、安裝、調試等工作。具體施工內容如下：根據設計圖紙和現場實際情況，確定電桿的具體位置和數量。采購符合國家標準和設計要求的電桿，確保電桿的質量和安全性。將電桿運輸至施工現場，并按照規定的方式進行堆放和保管。使用專業設備和工具，進行電桿的安裝工作，包括挖坑、立桿、架線等環節。對安裝完成的電桿進行調試，確保電力傳輸的穩定性和安全性。2.電桿規格要求電桿材質為[具體材質]，長度為[具體長度]米，梢徑為[具體梢徑]厘米，壁厚為[具體壁厚]厘米。電桿應符合國家相關標準，如[列舉相關標準名稱]，并具有質量合格證明文件。電桿表面應光滑、無裂縫、無變形等缺陷，鍍鋅層應均勻、牢固，無剝落現象。3.施工質量標準乙方應按照國家現行的電力工程施工及驗收規范、標準進行施工，確保施工質量達到優良等級。電桿的垂直度偏差不應超過規定值，相鄰電桿的高差應符合設計要求。架線應整齊、牢固，導線的弧垂應符合設計標準，相間距離和對地距離應滿足安全要求。施工完成后，乙方應進行自檢，自檢合格后通知甲方進行驗收。甲方驗收合格后，方可視為施工質量符合要求。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照合同約定的時間、質量標準完成施工任務。有權對乙方提交的施工方案、材料設備清單等進行審核。2.義務向乙方提供施工所需的相關資料，包括設計圖紙、施工場地條件等。協助乙方辦理施工過程中所需的相關手續，如許可證、占道施工手續等。按照合同約定的時間和方式支付工程款。在乙方施工過程中，如因甲方原因導致施工中斷或延誤，應承擔相應的責任。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付工程款。有權要求甲方提供施工所需的相關資料和協助辦理相關手續。在施工過程中，如遇到不可抗力或甲方原因導致施工困難，有權要求甲方給予合理的解決方案和補償。2.義務按照合同約定的時間、質量標準和施工范圍完成施工任務。負責施工過程中的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因導致安全事故發生，乙方應承擔全部責任。負責施工過程中的環境保護工作，遵守國家有關環境保護的法律法規，減少施工對周邊環境的影響。按照國家相關規定和合同約定，對施工過程中產生的廢棄物進行妥善處理。向甲方提供施工過程中的相關資料，如施工日志、質量檢驗報告等。在質保期內，對施工質量問題負責免費維修和更換。質保期自工程竣工驗收合格之日起計算，質保期為[具體質保期限]年。三、工程款及支付方式（一）工程款金額本合同的工程款總價為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價格為固定總價，包含乙方完成本合同約定的全部施工內容所需的費用，除因甲方提出的變更導致的費用增加外，不再調整。（二）支付方式1.預付款合同簽訂后[具體預付款支付時間]內，甲方向乙方支付工程款的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.進度款乙方完成電桿采購并運輸至施工現場后，經甲方驗收合格，甲方向乙方支付工程款的[進度款比例1]；乙方完成電桿安裝并經甲方初步驗收合格后，甲方向乙方支付工程款的[進度款比例2]。3.驗收款工程全部施工完畢，乙方自檢合格并提交驗收申請后，甲方應在[具體驗收時間]內組織驗收。驗收合格后，甲方向乙方支付工程款的[驗收款比例]。4.質保金質保期滿后，如無質量問題，甲方在[具體質保金支付時間]內將質保金一次性無息支付給乙方。質保金金額為工程款總價的[質保金比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期及工期延誤（一）工期本合同工期自合同簽訂之日起[具體工期天數]天內完成全部施工任務。開工日期以甲方書面通知為準，但總工期不變。（二）工期延誤1.因不可抗力因素導致工期延誤的，乙方應在不可抗力事件發生后的[具體通知時間]內通知甲方，并提供相關證明文件。經甲方確認后，工期相應順延。2.因甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應的責任，并根據實際情況調整工期。乙方應積極配合甲方解決問題，采取合理措施盡量減少工期延誤的影響。3.因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔違約責任，每延誤一天，按照合同總價的[延誤違約金比例]向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。五、質量保證及售后服務（一）質量保證乙方應按照國家相關標準和合同約定，對施工質量負責。在質保期內，如因乙方施工質量問題導致電桿出現損壞或故障，乙方應免費進行維修或更換。（二）售后服務1.乙方應設立專門的售后服務熱線，及時響應甲方的維修和咨詢需求。接到甲方通知后，乙方應在[具體響應時間]內到達現場進行處理。2.對于一般性問題，乙方應在[具體解決時間1]內解決；對于較為復雜的問題，乙方應在[具體解決時間2]內制定解決方案并告知甲方，經甲方同意后盡快解決。六、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照合同約定的時間和方式支付工程款，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。2.如因甲方原因導致乙方施工中斷或延誤，甲方應承擔乙方因此造成的損失，包括但不限于停工損失、設備租賃費用、人員窩工費用等。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照合同約定的時間、質量標準和施工范圍完成施工任務，乙方應承擔違約責任，按照合同總價的[違約金額比例]向甲方支付違約金。如因乙方違約給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。2.如乙方提供的電桿質量不符合國家標準或合同約定，乙方應負責免費更換合格的電桿，并承擔因此給甲方造成的全部損失。3.如乙方在施工過程中違反安全管理規定或環境保護規定，導致發生安全事故或受到相關部門處罰，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。4.如乙方未按照合同約定履行售后服務義務，甲方有權自行委托第三方進行維修，相關費用由乙方承擔。同時，乙方應按照合同總價的[售后服務違約比例]向甲方支付違約金。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同一式[合同份數]份，甲乙雙方各執[雙方持有份數]份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。如補充協議與