管道承攬合同協(xié)議_第1頁
管道承攬合同協(xié)議_第2頁
管道承攬合同協(xié)議_第3頁
管道承攬合同協(xié)議_第4頁
管道承攬合同協(xié)議_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

管道承攬合同協(xié)議?甲方(定作人):姓名:__________________身份證號碼:__________________地址:__________________聯(lián)系電話:__________________乙方(承攬人):名稱:__________________統(tǒng)一社會信用代碼:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯(lián)系電話:__________________鑒于甲方有管道工程承攬需求,乙方具備相關(guān)管道工程承攬資質(zhì)和能力,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方承攬管道工程事宜達成如下協(xié)議:一、承攬項目及內(nèi)容1.項目名稱:[具體管道工程名稱]2.項目地點:[詳細工程地點]3.管道規(guī)格及材質(zhì)管道規(guī)格:[詳細描述管道的管徑、壁厚等具體規(guī)格]管道材質(zhì):[明確管道所使用的材質(zhì),如鋼管、塑料管等]4.工程內(nèi)容管道的安裝,包括但不限于管道的鋪設(shè)、連接、固定等工作,確保管道安裝牢固、位置準(zhǔn)確,符合相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。管道的防腐處理,按照規(guī)定的防腐工藝和材料要求,對管道進行防腐施工,提高管道的使用壽命和抗腐蝕能力。管道的試壓、沖洗工作,在管道安裝完成后,進行壓力試驗,檢查管道的密封性和耐壓性,試驗合格后進行沖洗,確保管道內(nèi)部清潔。配套管件及附屬設(shè)施的安裝,包括各類閥門、彎頭、三通等管件的安裝,以及支架、吊架等附屬設(shè)施的制作與安裝,保證管道系統(tǒng)的完整性和穩(wěn)定性。二、雙方權(quán)利與義務(wù)(一)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的承攬工作進行監(jiān)督檢查,提出合理的意見和建議,要求乙方按照合同約定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行施工。有權(quán)根據(jù)工程實際情況,在符合法律法規(guī)和合同約定的前提下,對工程內(nèi)容、進度、質(zhì)量等進行調(diào)整,但應(yīng)提前通知乙方,并簽訂書面變更協(xié)議。2.義務(wù)向乙方提供開展承攬工作所需的相關(guān)資料和文件,包括但不限于工程設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、施工現(xiàn)場地下管線資料等,并確保資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。協(xié)助乙方辦理與工程相關(guān)的各種審批手續(xù),協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周邊關(guān)系,為乙方施工創(chuàng)造良好的外部條件。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。在乙方完成部分工作或全部工作后,及時組織驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合合同約定的情況,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)通知乙方整改。(二)乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)資料和文件,并在施工過程中給予必要的協(xié)助和配合。有權(quán)根據(jù)工程實際情況,在不違反法律法規(guī)和合同約定的前提下,合理安排施工進度和施工方案,但應(yīng)提前告知甲方。按照合同約定收取承攬費用。2.義務(wù)具備從事本承攬項目所需的相應(yīng)資質(zhì)、人員和設(shè)備,確保施工隊伍具備專業(yè)技能和施工經(jīng)驗,能夠勝任本項目的施工要求。嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及合同約定的要求進行施工,確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。在施工過程中,接受甲方或甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查,對提出的問題及時整改。編制詳細的施工組織設(shè)計和施工方案,經(jīng)甲方審核同意后組織實施。施工組織設(shè)計和施工方案應(yīng)包括工程概況、施工進度計劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等內(nèi)容。負責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理工作,制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案,確保施工過程中不發(fā)生安全事故。對施工人員進行安全教育培訓(xùn),為施工人員配備必要的安全防護用品。負責(zé)施工現(xiàn)場的環(huán)境保護工作,采取有效措施減少施工過程中產(chǎn)生的噪聲、粉塵、廢水等污染物,確保施工活動符合環(huán)保要求。按照合同約定的時間和質(zhì)量要求完成承攬工作,并在完成后及時通知甲方驗收。在驗收合格前,對工程質(zhì)量負責(zé),承擔(dān)因自身原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題的整改費用。在工程保修期內(nèi),對工程質(zhì)量問題負責(zé)免費維修。工程保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期限按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、承攬費用及支付方式(一)承攬費用1.本合同承攬費用總計為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。此費用為固定總價,包含完成本合同約定的全部工作內(nèi)容所需的人工費、材料費、設(shè)備費、管理費、利潤、稅金及其他所有費用,除因甲方原因?qū)е碌脑O(shè)計變更或不可抗力因素外,合同總價不作調(diào)整。2.承攬費用的明細如下:管道材料費用:人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元),詳細清單見附件[材料清單編號]。管道安裝費用:人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。防腐處理費用:人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。試壓、沖洗費用:人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。配套管件及附屬設(shè)施費用:人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元),詳細清單見附件[附屬設(shè)施清單編號]。其他費用:人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。(二)支付方式1.預(yù)付款:合同簽訂后[x]個工作日內(nèi),甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為預(yù)付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。乙方收到預(yù)付款后開始組織施工準(zhǔn)備工作。2.進度款:乙方完成管道安裝工程量的[x]%后,向甲方提交工程進度報告及付款申請,甲方在收到報告及申請后的[x]個工作日內(nèi)審核確認,并支付至已完工程量對應(yīng)承攬費用的[x]%。3.驗收款:工程全部完工且經(jīng)甲方驗收合格后,乙方提交竣工驗收報告及結(jié)算資料,甲方在收到報告及資料后的[x]個工作日內(nèi)完成結(jié)算審核,審核通過后支付至承攬費用的[x]%。4.質(zhì)保金:承攬費用的[x]%作為質(zhì)保金,自工程竣工驗收合格之日起滿[質(zhì)保期時長]無質(zhì)量問題,甲方在期滿后的[x]個工作日內(nèi)一次性無息支付給乙方。四、工程質(zhì)量及驗收1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方所承攬的管道工程質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行的相關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),以及本合同約定的具體要求。如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)負責(zé)無償返工直至達到合格標(biāo)準(zhǔn),由此造成的損失由乙方承擔(dān)。乙方應(yīng)建立質(zhì)量管理體系,加強施工過程中的質(zhì)量控制,嚴格執(zhí)行質(zhì)量檢驗制度,確保每道工序質(zhì)量合格。在施工過程中,應(yīng)接受甲方或甲方委托的監(jiān)理單位的質(zhì)量監(jiān)督檢查,積極配合質(zhì)量問題的整改工作。2.驗收程序工程完工后,乙方應(yīng)提前[x]個工作日通知甲方進行驗收。甲方在接到通知后的[x]個工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收過程中,乙方應(yīng)向甲方提供工程竣工資料,包括但不限于施工圖紙、施工記錄、材料檢驗報告、試驗檢測報告、質(zhì)量驗收記錄等。竣工資料應(yīng)真實、完整、有效,符合檔案管理要求。甲方按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)驗收規(guī)范對工程進行檢查驗收。如工程質(zhì)量符合要求,雙方簽署工程竣工驗收報告;如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合合同約定的情況,甲方應(yīng)出具書面整改意見,乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改,并重新申請驗收,直至工程質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)。五、工期1.開工日期:本合同工程計劃開工日期為[具體開工日期],乙方應(yīng)在開工日期前完成施工準(zhǔn)備工作,具備開工條件。如因甲方原因?qū)е麻_工日期延誤,雙方應(yīng)協(xié)商確定新的開工日期,并簽訂書面協(xié)議。2.竣工日期:本合同工程計劃竣工日期為[具體竣工日期],總工期為[工期天數(shù)]天。乙方應(yīng)按照合同約定的工期要求,合理安排施工進度,確保按時竣工。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,每延誤一天,乙方應(yīng)按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金;如因不可抗力或甲方原因?qū)е鹿て谘诱`,乙方應(yīng)及時通知甲方,并提供相關(guān)證明文件,經(jīng)甲方確認后,工期相應(yīng)順延。3.工期調(diào)整:在施工過程中,如遇下列情況之一,經(jīng)甲方書面確認后,工期相應(yīng)順延:不可抗力事件,如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等;甲方提出的設(shè)計變更或工程量增加;因甲方原因?qū)е碌氖┕がF(xiàn)場條件變化,如場地拆遷、障礙物清理等延誤施工時間;其他非乙方原因?qū)е碌臒o法正常施工的情況。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定的時間和方式支付承攬費用,每逾期一天,應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的,乙方有權(quán)暫停施工,并要求甲方支付已完工程量對應(yīng)的承攬費用及違約金,同時工期相應(yīng)順延。若甲方未按照合同約定提供相關(guān)資料和文件,或未協(xié)助乙方辦理審批手續(xù)、協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周邊關(guān)系,導(dǎo)致乙方無法正常施工,由此造成的工期延誤和損失由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失,并按照承攬費用的[x]%向乙方支付違約金。若甲方擅自對工程內(nèi)容、進度、質(zhì)量等進行不合理調(diào)整,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行施工,導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格,乙方應(yīng)負責(zé)無償返工直至達到合格標(biāo)準(zhǔn),由此造成的工期延誤和費用增加由乙方承擔(dān)。如乙方在甲方規(guī)定的時間內(nèi)未能完成返工或返工后仍不符合質(zhì)量要求,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方返還已支付的費用,同時乙方應(yīng)按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。若乙方未按照合同約定的工期要求完成施工任務(wù),每延誤一天,應(yīng)按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方返還已支付的費用,同時乙方應(yīng)按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。乙方應(yīng)承擔(dān)因工期延誤給甲方造成的全部損失,包括但不限于甲方因此支付的額外費用、預(yù)期利益損失等。若乙方擅自將承攬的工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方返還已支付的費用,同時乙方應(yīng)按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。乙方應(yīng)承擔(dān)因轉(zhuǎn)包或分包給甲方造成的全部損失。若乙方在施工過程中違反安全管理規(guī)定或環(huán)境保護要求,導(dǎo)致發(fā)生安全事故或環(huán)境污染事件,乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任和經(jīng)濟賠償責(zé)任。如因乙方原因給甲方造成損失的,乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方未按照合同約定履行其他義務(wù),給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.保密條款雙方應(yīng)對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機密信息予以保密,未經(jīng)對方書面同意,不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[保密期限時長]年。2.合同變更與解除本合同的任何變更或補充需經(jīng)雙方協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議作為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。在履行本合同過程中,如一方提出解除合同,需提前[x]天書面通知對方,并經(jīng)對方書面同意。因解除合同給對方造成損失的,提出解除合同方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等。因不可抗力事件導(dǎo)致一方無法履行本合同約定的義務(wù),該方不承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)及時通知對

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論