土石方勞力施工承包合同10篇篇1合同編號：XXXX甲方（發包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包的土石方勞力施工工程達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程內容：土石方開挖、運輸、填筑等施工任務4.工程造價：暫定為人民幣XX元，具體金額根據實際工程量結算。二、承包方式1.乙方采用包工不包料的方式承包本工程，即乙方負責提供施工所需的全部勞務，包括但不限于挖掘機、裝載機、自卸車等施工機械和施工人員。2.甲方負責提供施工所需的全部材料，包括但不限于土石方材料、路面材料、排水材料等。三、工期要求1.本工程計劃開工日期為XXXX年XX月XX日，計劃竣工日期為XXXX年XX月XX日，具體以甲方書面通知為準。2.乙方應在接到甲方開工通知后，立即組織人員、機械進場施工，確保工期按時完成。四、質量要求1.乙方應嚴格按照施工圖紙、技術要求和國家相關施工規范進行施工作業，確保施工質量符合設計要求和國家標準。2.甲方有權對施工質量進行監督檢驗，對不合格的施工成果有權要求乙方返工或返修。五、安全要求1.乙方應建立健全施工安全措施，加強施工現場的安全管理，確保施工期間不發生任何安全事故。2.甲方有權對施工現場的安全管理進行監督，對存在重大安全隱患的施工部位有權要求乙方立即停工整改。六、付款與結算1.甲方應按合同約定向乙方支付工程款。具體支付方式為：每月按實際完成的工程量結算一次，甲方在收到乙方的結算報告后XX個工作日內完成審核并支付款項。2.乙方應在工程竣工驗收后XX個工作日內向甲方提交完整的結算資料，確保結算工作順利進行。七、違約責任1.甲方若未按合同約定向乙方支付工程款，則自逾期之日起按中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付利息。2.乙方若未按合同約定完成施工任務，則應按合同總金額的XX%向甲方支付違約金。若違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。八、爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他部分應繼續履行。九、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議進行約定。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.工程施工過程中涉及的所有施工圖紙、技術要求及變更通知等文件均為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。4.乙方在施工中應妥善保護地下管線、文物古跡等地下障礙物，如因乙方原因造成損壞的，乙方應承擔相應的賠償責任。5.甲方應協助乙方做好施工期間的臨時設施建設和維護工作，確保施工順利進行。6.乙方應在工程竣工驗收后做好施工場地的清理工作，確保施工場地整潔有序。如因乙方原因造成施工場地混亂的，乙方應承擔相應的清理費用。篇2發包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方土石方勞力施工承包給乙方事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX土石方工程2.工程地點：XXXX3.工程范圍：土石方開挖、運輸、填筑等施工內容4.工程規模：預計土石方總量為XX萬立方米二、承包方式1.承包方式：勞務承包，即乙方負責提供施工所需的勞務人員和設備，甲方負責提供材料和技術支持。2.承包范圍：乙方負責施工范圍內的土石方開挖、運輸、填筑等全部施工內容。三、合同價款及支付方式1.合同價款：根據施工圖紙和現場實際情況，經甲乙雙方協商確定，本合同總價為XX元（大寫：XX元整）。具體單價和工程量根據現場實際情況和施工進度進行調整。2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付乙方XX元作為預付款。施工過程中，甲方每月按照施工進度支付乙方勞務費用。工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。四、工期及質量要求1.工期要求：乙方應在簽訂合同后盡快進場施工，工期為XX天。如遇不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時向甲方匯報情況，雙方協商解決方案。2.質量要求：乙方應嚴格按照施工圖紙和甲方技術要求施工，確保施工質量符合相關標準。甲方有權對施工質量進行監督檢驗，如發現質量問題，乙方應及時進行整改。五、安全及文明施工要求1.安全要求：乙方應建立健全安全管理制度和操作規程，確保施工現場安全無事故。甲方有權對施工現場進行安全巡查，如發現安全隱患，乙方應立即進行整改。2.文明施工要求：乙方應做好施工現場的文明施工工作，確保施工現場整潔有序。甲方有權對施工現場進行文明施工檢查，如發現不符合要求的情況，乙方應立即進行整改。六、違約責任及爭議解決方式1.違約責任：如一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。具體違約責任根據違約方的違約行為及給對方造成的實際損失進行確定。2.爭議解決方式：如雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、合同生效及終止條件1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止條件：如一方違反本合同的約定或發生不可抗力因素導致合同無法繼續履行時，雙方可協商終止合同。合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜。八、其他未盡事宜及補充條款1.其他未盡事宜：本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.補充條款：為確保施工順利進行，雙方可協商確定其他補充條款。具體補充條款應根據實際情況進行確定并寫入補充協議中。發包方（甲方）：XXX（簽字/蓋章）承包方（乙方）：XXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇3發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就土石方勞務施工承包給乙方有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程規模：_________4.開工日期：_________5.竣工日期：_________6.質量等級：_________第二條承包方式1.本工程采用包工不包料的承包方式，由乙方負責提供施工所需的全部勞務，甲方則負責提供所有施工材料。2.乙方需按照甲方提供的施工圖紙和施工進度計劃表按時完成施工任務。第三條承包內容1.承包范圍：_________2.承包內容：包括土石方的挖掘、運輸、填筑、壓實等全部勞務工作。乙方還需負責施工場地的平整、排水、臨時設施的建設與拆除等。第四條雙方職責1.甲方職責：（1）負責辦理與工程相關的所有行政審批手續，確保工程的合法性。（2）負責提供施工圖紙、施工進度計劃表等必要的技術資料。（3）負責按時提供施工材料，并確保施工材料的數量和質量滿足工程需要。（4）負責監督乙方的施工過程，確保施工質量符合標準。2.乙方職責：（1）負責按照甲方提供的施工圖紙和施工進度計劃表按時完成施工任務。（2）負責施工場地的平整、排水、臨時設施的建設與拆除等工作。（3）負責在施工前進行必要的勘探和試驗工作，確保施工方案的可行性。（4）負責對施工人員進行安全教育和培訓，確保施工過程中的安全。第五條勞務報酬及支付方式1.勞務報酬：根據工程實際情況，雙方協商確定乙方的勞務報酬為每平方米_________元。該報酬已包含乙方為完成施工任務所需支付的全部勞務費用。2.支付方式：甲方應在每次支付勞務報酬前，對乙方的施工質量進行檢查并確認。如施工質量符合要求，甲方應按約定支付勞務報酬。如施工質量不合格，甲方有權拒絕支付勞務報酬，并要求乙方進行返工或整改。第六條違約責任及賠償損失1.違約責任：如一方違反本合同的約定，需承擔相應的違約責任。具體違約責任的承擔方式，應根據違約方違約程度及給對方造成的實際損失來確定。2.賠償損失：因一方違約給對方造成實際損失的，違約方應賠償因此給原告造成的全部損失。損失包括但不限于合同金額的減少、利潤的減少、額外費用的增加等。第七條合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的職責和義務，確保工程的順利進行。2.合同終止：在本合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因導致工程無法繼續進行時，雙方可協商終止本合同。合同終止后，乙方應盡快撤出施工現場，甲方則應按合同約定支付乙方已完成施工任務的勞務報酬。第八條爭議解決及法律適用1.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查和審理工作。判決生效后，雙方應認真履行判決結果。對于拒不履行判決結果的一方當事人，另一方當事人有權向法院申請強制執行。同時需要注意的是，在爭議解決期間，雙方應繼續履行本合同中未發生爭議的其他部分。2.法律適用：本合同的訂立、生效、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。在爭議解決過程中，雙方應遵守中國的法律法規和司法程序的規定。如有違反相關法律法規的行為發生，應由相關方承擔相應的法律責任。本合同的修改、補充也應遵守中華人民共和國法律的規定。篇4發包方（甲方）：XXX，聯系方式：XXXX，地址：XXXX。承包方（乙方）：XXX，聯系方式：XXXX，地址：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規規定，結合工程實際情況，就土石方勞務施工承包給乙方有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：XXX土石方工程2.工程地點：XXXX3.工程內容：土石方開挖、運輸、填筑、平整以及排水等4.承包方式：勞務承包第二條合同工期1.合同工期：自XXXX年XX月XX日開始，至XXXX年XX月XX日結束，歷時XX天。2.如有特殊情況，雙方協商工期順延。第三條承包價格及支付方式1.承包價格：按實際完成的工程量，每立方土石方支付乙方XX元勞務費。2.支付方式：每月XX日結算一次，甲方按乙方實際完成的工程量計算勞務費，并支付XX%的勞務費；工程完工后，甲方支付剩余的XX%勞務費。第四條雙方責任與義務1.甲方責任與義務：（1）負責辦理有關建設手續，協調各方面的關系；（2）負責提供必要的施工圖紙和地質資料；（3）負責技術監督和技術指導；（4）負責驗收和計量。2.乙方責任與義務：（1）按照甲方要求和技術標準組織施工；（2）確保施工質量符合標準要求；（3）按時提交結算資料；（4）遵守甲方制定的規章制度和現場管理規定。第五條違約責任及賠償損失1.甲方違約責任：甲方如不按合同約定支付勞務費或違反其他合同條款，應承擔相應的違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。2.乙方違約責任：乙方如未按合同約定完成工程量或施工質量不符合要求，應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。第六條合同終止與解除1.合同終止：雙方協商同意，可以終止合同。但應完成已完成的工程量，并辦理結算手續。2.合同解除：如有下列情況之一，甲方有權解除與乙方的合同：（1）乙方嚴重違反合同條款或施工現場管理規定；（2）乙方施工質量嚴重不符合要求；（3）乙方施工進度嚴重滯后于計劃進度。3.合同解除后，乙方應盡快撤離施工現場，甲方按照乙方實際完成的工程量進行結算并支付勞務費。若因乙方原因導致合同解除，甲方有權要求乙方賠償因此造成的損失。第七條爭議解決與法律適用1.爭議解決：雙方如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.法律適用：本合同適用中華人民共和國法律、法規。雙方在履行合同過程中應遵守相關法律法規的規定。未盡事宜，雙方協商解決。如有違反法律法規的行為，由違約方承擔相應的法律責任。第八條合同生效與備案1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。未盡事宜，可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。若需變更或解除本合同，應取得雙方書面同意。2.合同備案：為保障合同的順利實施和便于管理，雙方應將合同報送相關主管部門備案。同時，雙方應妥善保管合同文本及相關資料，以便隨時備查和核對。若一方違反合同約定或發生糾紛時，另一方有權依據合同文本及相關資料主張權利并提供證據。篇5發包方：[公司名稱]承包方：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就土石方勞務施工承包給承包方有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：[工程規模]4.開工日期：[開工日期]5.竣工日期：[竣工日期]第二條承包方式承包方采取包工不包料的方式，按照發包方的要求，承擔土石方勞務施工任務。具體內容包括：1.承包范圍：土石方開挖、運輸、填筑等勞務施工任務。2.施工準備：負責施工場地的勘察、設計、測量等工作。3.材料采購：負責購買發包方指定的材料，并確保材料的質量符合標準。4.施工實施：按照發包方的要求，組織施工隊伍，實施土石方勞務施工任務。5.竣工驗收：負責工程的竣工驗收工作，確保工程質量符合標準。第三條合同價款及支付方式1.合同價款：根據工程實際情況，雙方協商確定合同價款為人民幣XX元整（￥XX元）。該價款包括土石方勞務施工任務所需的全部費用。2.支付方式：發包方按照工程實施進度，分期向承包方支付款項。具體支付時間和金額根據雙方協商確定。第四條違約責任1.發包方違約責任：如發包方未能按時支付合同價款或未能提供必要的技術支持和材料，導致承包方無法按時完成土石方勞務施工任務，發包方應承擔相應的違約責任。2.承包方違約責任：如承包方在施工過程中存在質量問題或未能按時完成土石方勞務施工任務，承包方應承擔相應的違約責任。具體違約責任根據雙方協商確定。第五條爭議解決1.爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.爭議解決過程中，雙方應繼續履行合同中未發生爭議的其他部分。第六條合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行合同條款，確保土石方勞務施工任務的順利完成。2.合同終止：在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致工程無法繼續進行時，雙方可協商終止合同。合同終止后，承包方應盡快撤出施工現場，并確保已完工程的施工質量。第七條其他條款1.安全施工：承包方應嚴格遵守安全施工規定，確保施工過程中的人身和財產安全。如因承包方原因導致安全事故發生，承包方應承擔全部責任。2.保密義務：雙方應對合同內容及工程實施過程中的商業機密和技術秘密保密，不得擅自泄露給第三方。3.不可抗力：如遇不可抗力因素導致工程無法按時完成或造成損失時，雙方應協商解決方案。具體解決方案根據雙方協商確定。篇6發包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本土石方勞務施工承包事項協商一致，特訂立本合同。一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：[工程內容]二、承包方式及內容1.承包方式：乙方采用包工不包料的方式承包甲方本合同約定的土石方勞務施工工程。2.承包內容：乙方負責提供施工所需的全部勞務人員、施工設備、機具及輔助材料，并具體負責施工過程中的爆破、挖掘、運輸等工作。甲方負責提供主要材料。三、合同工期1.工程開工日期：[開工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.合同工期：[合同工期]天。四、工程質量及驗收標準1.乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、技術資料及技術要求施工，確保工程質量達到設計要求和相關規范標準。2.乙方應建立健全質量檢驗制度，對施工過程中的各個環節進行質量檢查，確保工程質量符合要求。3.工程竣工后，乙方應向甲方提交工程驗收申請，甲方應在接到申請后盡快組織驗收。驗收過程中如發現問題，乙方應及時整改并重新提交驗收申請。4.工程質量不符合要求的，乙方應負責無償返工或整改，并承擔因此造成的全部損失。五、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同暫定總價為人民幣[合同價款]元整（￥[合同價款]），具體金額根據實際完成的工程量及雙方約定的單價計算。2.支付方式：甲方應在合同簽訂后支付乙方合同總價的[支付比例]作為預付款，剩余款項應根據工程實際進度和驗收情況分期支付。具體支付時間和金額由雙方協商確定。3.乙方在收到款項后，應向甲方提供合法有效的發票和收據。如因乙方原因未能及時提供發票和收據，導致甲方無法按時支付款項的，責任由乙方承擔。六、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務：（1）甲方有權對乙方的施工過程進行監督和管理，確保施工質量符合要求。如乙方在施工過程中存在質量問題或違規行為，甲方有權要求乙方停工整改。（2）甲方應按時向乙方支付合同價款，并承擔因自身原因導致的工期延誤等損失。同時，甲方應協助乙方解決施工過程中的相關問題，確保施工順利進行。2.乙方的權利和義務：（1）乙方有權要求甲方按時支付合同價款，并在施工過程中享受相應的權利保障。如甲方存在違約行為，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。（2）乙方應嚴格遵守甲方的施工要求和技術規范，確保施工質量符合要求。同時，乙方應妥善保管甲方提供的材料和設備，并承擔因自身原因導致的損失和損壞。七、違約責任及賠償標準1.甲方如未按時支付合同價款或存在其他違約行為，應承擔相應的違約責任，并賠償因此給乙方造成的全部損失。具體賠償標準根據雙方協商確定。2.乙方如未按時完成施工任務或存在其他違約行為，應承擔相應的違約責任，并賠償因此給甲方造成的全部損失。具體賠償標準根據雙方協商確定。八、不可抗力及風險分配原則1.因不可抗力導致合同無法繼續履行的，雙方應友好協商解決相關事宜。具體解決方案根據雙方協商確定。2.風險分配原則：本合同的執行過程中所涉及的風險應由雙方共同承擔。其中，甲方應承擔因自身原因導致的風險損失；乙方應承擔因自身原因導致的風險損失。此外，雙方還應共同承擔因第三方原因導致的風險損失。具體風險分配根據雙方協商確定。九、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式：如雙方在執行本合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。具體管轄法院根據雙方協商確定或根據相關法律法規確定。2.在爭議解決過程中所產生的訴訟費用、保全費用等合理費用均由敗訴方承擔。具體費用根據法院裁決結果確定。篇7發包方（簡稱甲方）：XXXX，地址：XXXX，電話：XXXX，聯系人：XXXX。承包方（簡稱乙方）：XXXX，地址：XXXX，電話：XXXX，聯系人：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就乙方承包甲方土石方勞務施工事項達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX。2.工程地點：XXXX。3.施工范圍：土石方開挖、運輸、填筑等施工作業。4.承包方式：勞務承包。二、工期要求1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.工期延誤：若因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方需向甲方支付違約金XX元。三、質量與驗收1.乙方需按照甲方提供的設計圖紙和技術要求進行施工，確保施工質量符合標準。2.甲方將設立質量監督小組，對乙方施工進行全程監督。3.工程竣工后，甲方將組織專業人員進行驗收，驗收標準為甲方提供的設計圖紙和技術要求。4.如驗收不合格，乙方需按照甲方的要求進行整改，并承擔整改費用。四、合同價款與支付方式1.工程合同價款為：XX元。具體支付時間按照施工進度進行支付。2.支付方式：銀行轉賬。3.乙方需提供相應的發票和收據，以便甲方進行財務報銷。五、違約責任1.若因乙方原因造成工期延誤或施工質量不符合標準，乙方需承擔相應的違約責任。2.違約金按合同總金額的XX%計算，并需賠償由此給甲方造成的全部損失。六、爭議解決方式1.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。3.爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中未發生爭議的其他條款。七、其他條款1.乙方需嚴格遵守甲方的安全施工規定，確保施工過程中的安全。2.乙方需做好施工記錄，并保存好相關證據，以便甲方進行查證。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。發包方（甲方）：XXXX承包方（乙方）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇8發包方：[公司名稱]（以下簡稱甲方）承包方：[公司名稱]（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就土石方勞務施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：[工程規模]4.開工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.質量等級：優良第二條承包方式1.本工程采用包工不包料的承包方式，由乙方負責提供施工所需的全部勞務，甲方負責提供施工所需的全部材料。2.乙方所使用的勞務人員必須身體健康，年齡滿足工程需求，且必須持有相應的技能證書或工作經驗證明。3.乙方在施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，確保施工質量和進度。第三條承包內容1.乙方負責土石方的挖掘、運輸、填筑等工作。2.乙方負責施工現場的平整、清理等工作。3.乙方負責施工過程中的其他勞務工作。第四條承包價格及支付方式1.承包價格：本工程的土石方勞務施工承包價格為每平方米XX元（大寫：XX元）。該價格包括土石方的挖掘、運輸、填筑等全部勞務費用。2.支付方式：甲方在每月XX日支付乙方上個月完成的工程量所對應的勞務費用。支付方式為銀行轉賬，具體賬戶信息如下：XXX，XXX銀行，賬號：XXXXXX。乙方在收到勞務費用后，必須向甲方提供正式的稅務發票。第五條雙方責任1.甲方責任：甲方負責提供施工所需的全部材料，并確保材料的供應滿足施工需求。甲方負責協調與其他施工單位的關系，確保施工順利進行。甲方負責支付乙方的勞務費用，確保支付及時、準確。甲方負責對乙方的施工質量進行監督，確保施工質量符合合同要求。2.乙方責任：乙方負責按照甲方的要求提供合格的勞務人員，并確保勞務人員的技能水平和身體狀況滿足施工需求。乙方負責在施工過程中嚴格遵守安全操作規程，確保施工質量和進度。乙方負責在收到勞務費用后向甲方提供正式的稅務發票。乙方負責對施工過程中的問題進行記錄，并及時向甲方反饋。第六條違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按時支付勞務費用或未提供足夠的材料，導致乙方無法正常施工，甲方應承擔相應的違約責任。具體違約責任根據違約情況確定。2.乙方違約責任：如乙方提供的勞務人員技能水平不足或身體狀況不滿足施工需求，或未嚴格遵守安全操作規程，導致施工質量不符合合同要求或發生安全事故，乙方應承擔相應的違約責任。具體違約責任根據違約情況確定。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行自己的義務，確保施工質量和進度。合同終止需雙方協商同意。2.在施工過程中，如出現不可抗力因素導致施工無法繼續進行的情況，雙方應及時溝通并協商解決方案。如協商不成，雙方可書面申請終止合同。合同終止后，雙方應盡快完成已完成的工程量并進行結算。未完成的工程量雙方協商處理。具體終止合同的處理方式根據雙方協商結果確定。篇9發包方：[公司名稱]承包方：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就土石方勞務施工承包給承包方有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：[工程規模]4.開工日期：[開工日期]5.竣工日期：[竣工日期]第二條承包方式承包方采用包工不包料的方式承包土石方勞務施工工程。具體內容包括：1.承包方負責提供施工所需的全部勞力、工具和設備，并自行承擔相關費用。2.承包方需按照發包方的要求和技術標準，完成土石方的挖掘、運輸和填埋工作。3.承包方在施工中應確保施工質量和進度，并承擔因質量問題導致的返工和整改費用。4.承包方需嚴格遵守發包方的安全、環保和衛生要求，確保施工過程中的安全環保衛生達標。第三條承包內容承包方需完成以下土石方勞務施工內容：1.挖掘工作：負責挖掘土石方，確保挖掘深度和寬度符合設計要求。2.運輸工作：將挖掘出的土石方運輸至指定地點，確保運輸過程的安全和穩定。3.填埋工作：將土石方填埋至指定位置，確保填埋的密實度和穩定性。4.場地平整：對施工區域進行必要的場地平整工作，確保施工順利進行。5.其他相關工作：根據發包方的要求，完成其他必要的土石方勞務施工內容。第四條承包價款及支付方式1.承包價款：根據土石方的挖掘、運輸和填埋工作量，結合市場勞務單價，確定承包價款。具體價格根據市場價格波動情況由雙方協商確定。2.支付方式：發包方按月支付承包方的勞務費用。每月底前，承包方需向發包方提交本月完成的工作量報表，發包方在收到報表后5個工作日內審核并支付勞務費用。具體支付流程按照發包方的財務管理規定執行。第五條雙方權利義務1.發包方負責提供施工圖紙和技術標準，確保施工質量和進度。同時負責協調與其他施工單位的關系，確保施工順利進行。2.承包方需按照發包方的要求和技術標準，認真組織施工，確保施工質量和進度。同時需加強現場安全管理，確保施工過程中的安全環保衛生達標。3.如因承包方的施工質量問題導致發包方損失，承包方需承擔相應的賠償責任。4.如因發包方的施工圖紙和技術標準問題導致承包方損失，發包方需承擔相應的賠償責任。第六條違約責任及賠償標準1.如因發包方原因導致工程停工或延誤工期，發包方需承擔相應的違約責任，并賠償承包方因此造成的損失。具體賠償標準根據雙方協商確定。2.如因承包方原因導致施工質量和進度問題，承包方需承擔相應的違約責任，并賠償發包方因此造成的損失。具體賠償標準根據雙方協商確定。3.如因不可抗力原因導致工程停工或延誤工期，雙方均不承擔違約責任。但雙方需協商確定相應的補償措施，以減輕對方的損失。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方需嚴格遵守合同條款，認真履行合同義務。如一方違約，需承擔相應的違約責任。2.如因不可抗力原因導致工程無法繼續進行或雙方無法繼續合作，雙方可協商終止合同。合同終止后，雙方需就已完成的工作進行結算，并協商確定相應的補償措施。但雙方均不承擔違約責任。篇10發包方：[公司名稱]承包方：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給承包方有關事項，經協商一致，簽訂本合同，以明確雙方的權利與義務，共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：[工程規模]4.開工日期：[