砌墻清工合同協議?甲方（發包方）：姓名：__________________身份證號碼：__________________聯系地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承包方）：姓名：__________________身份證號碼：__________________聯系地址：__________________聯系電話：__________________根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方為甲方提供砌墻清工服務事宜，經友好協商，達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[詳細地址]3.工程內容：乙方負責按照甲方提供的設計圖紙及要求，完成[工程范圍內所有墻體的砌筑工作，包括但不限于基礎墻體、隔斷墻體、承重墻等的砌磚、勾縫、墻面清理等清工項目。砌墻所用材料（如磚塊、水泥、沙子等）由甲方提供，但乙方應負責在施工現場對材料進行合理堆放、保管，并根據施工進度合理使用，避免浪費和損壞。4.質量標準：墻體砌筑應符合國家現行的《砌體結構工程施工質量驗收規范》及相關行業標準的要求，保證墻體垂直平整，灰縫飽滿均勻，墻體平整度誤差不超過[具體誤差數值]毫米，垂直度誤差不超過[具體誤差數值]毫米。墻體轉角處和交接處應同時砌筑，嚴禁無可靠措施的內外墻分砌施工。對不能同時砌筑而又必須留置的臨時間斷處應砌成斜槎，斜槎水平投影長度不應小于高度的2/3。預留洞口、預埋件、管道等應在砌筑時正確留出或預埋，不得事后鑿墻打洞。墻體上的腳手眼應采用符合設計及規范要求的材料堵塞密實。乙方應在每完成一層或一段墻體砌筑后，及時通知甲方進行質量檢查，經甲方驗收合格后方可進行下一道工序施工。如驗收不合格，乙方應按照甲方要求進行整改，直至達到質量標準，由此產生的費用由乙方自行承擔。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出意見和建議，要求乙方按照合同約定及質量標準進行施工。有權根據工程實際情況，對施工進度、施工方案等進行調整，但應提前通知乙方。對乙方施工質量不合格或未按照合同約定履行義務的情況，有權要求乙方整改或采取其他補救措施，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有權扣除相應工程款或解除合同，并要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。2.義務：按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款。負責提供施工所需的設計圖紙、技術交底資料，并組織相關人員對乙方進行技術交底。協調施工現場的周邊關系，為乙方施工創造良好的施工環境，確保施工順利進行。按照合同約定及時提供砌墻所需的材料，并保證材料的質量符合國家標準及設計要求。如因材料質量問題導致工程質量問題，由甲方承擔相應責任。（二）乙方權利義務1.權利：有權要求甲方按照合同約定支付工程款。有權要求甲方提供施工所需的設計圖紙、技術交底資料等，并在施工過程中得到甲方的技術指導和支持。對甲方提出的不合理要求或違反合同約定的行為，有權拒絕，并要求甲方按照合同約定履行義務。2.義務：按照合同約定及質量標準組織施工，確保工程質量達到合格標準。在施工過程中，應嚴格遵守國家現行的施工規范和安全操作規程，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因導致工程質量問題或發生安全事故，由乙方承擔全部責任。按照甲方要求的施工進度計劃組織施工，確保工程按時完成。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照合同總價款的[具體比例]向甲方支付違約金；如因工期延誤給甲方造成損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。負責施工現場的管理，做到文明施工，保持施工現場整潔有序。施工過程中產生的建筑垃圾應及時清理，運至甲方指定的地點堆放。妥善保管甲方提供的施工材料，不得擅自挪用、浪費或損壞。如因乙方保管不善導致材料丟失或損壞，乙方應負責照價賠償。按照國家法律法規的規定，為其雇傭的施工人員購買足額的社會保險，如因乙方未為施工人員購買保險而導致的一切糾紛和損失，由乙方自行承擔。在施工過程中，如發現設計圖紙存在問題或與實際情況不符，應及時通知甲方，并按照甲方的要求進行處理。負責與其他施工單位的協調配合工作，確保整個工程施工的順利進行。如因乙方協調不力導致工程施工受到影響，乙方應承擔相應責任。三、工程款及支付方式1.工程款：本合同砌墻清工工程總價款為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價款為固定總價，不因任何因素調整（除本合同約定的調整情況外）。2.支付方式：合同簽訂后，甲方支付乙方工程款的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。當乙方完成[工程進度節點]的砌墻工作并經甲方驗收合格后，甲方支付工程款的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程全部完成并經甲方驗收合格后，甲方支付至工程款的[支付比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。剩余工程款作為質量保證金，在工程竣工驗收合格滿[質保期時長]后，如無質量問題，甲方一次性無息支付給乙方。四、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按照合同約定的時間和方式支付工程款，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。逾期超過[逾期付款天數上限]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程的款項及相應違約金。因甲方逾期付款導致乙方損失的，甲方還應承擔賠償責任。若甲方未按照合同約定提供施工所需的設計圖紙、技術交底資料或材料，導致乙方無法正常施工，工期延誤的責任由甲方承擔。同時，甲方應賠償乙方因此遭受的損失，包括但不限于停工損失、窩工損失等。2.乙方違約責任：若乙方未按照合同約定及質量標準進行施工，導致工程質量不合格，乙方應負責無償返工整改，直至達到質量標準。如因乙方返工整改導致工期延誤，乙方應按照本合同約定承擔工期延誤的違約責任。如因工程質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方未按照合同約定的施工進度計劃組織施工，導致工期延誤，乙方應按照本合同約定向甲方支付違約金。如因工期延誤給甲方造成損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。乙方每逾期一天，應按照合同總價款的[工期延誤違約金比例]向甲方支付違約金。逾期超過[工期延誤天數上限]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照合同總價款的[合同解除違約金比例]向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成的損失超過違約金數額的，乙方還應繼續賠償甲方的損失。若乙方擅自挪用、浪費或損壞甲方提供的施工材料，乙方應負責照價賠償，并承擔因此給甲方造成的其他損失。若乙方在施工過程中違反國家法律法規或安全操作規程，導致發生安全事故，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任。如因安全事故給甲方造成損失的，乙方應賠償甲方的全部損失。若乙方違反本合同約定的其他義務，應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。五、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡