戶外承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有戶外相關項目需求，乙方具備相應的承攬能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬戶外項目事宜達成如下協議：一、項目內容及要求1.項目名稱：[具體戶外項目名稱]2.項目地點：[詳細項目實施地點]3.項目具體內容及要求：[詳細描述戶外項目的具體工作內容，如戶外廣告制作安裝，包括廣告牌的尺寸、材質要求、畫面設計風格等；若為戶外景觀工程，需說明景觀的布局、植物種類及規格、建筑小品的樣式等][明確項目應達到的質量標準，例如廣告制作需色彩鮮艷、圖像清晰、安裝牢固；景觀工程需符合設計圖紙要求，植物成活率達到[x]%等]二、承攬方式乙方以自己的設備、技術和勞力，完成本合同約定的戶外項目工作，未經甲方書面同意，乙方不得將承攬的主要工作交由第三人完成。經甲方同意，乙方將承攬的輔助工作交由第三人完成的，乙方應當對第三人完成的工作成果向甲方負責。三、合同期限1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.乙方應在[開始日期]開始項目工作，并于[完成日期]前完成全部工作，交付項目成果。如因甲方原因或不可抗力導致項目進度延誤的，雙方另行協商確定完成時間。四、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對乙方的工作進行監督檢查，提出意見和建議。按照本合同約定的時間和方式驗收乙方交付的工作成果。對乙方工作成果不符合合同約定的，有權要求乙方返工、修理或采取其他補救措施。2.義務：向乙方提供開展工作所需的相關資料和信息，協助乙方辦理與項目有關的審批手續。按照本合同約定向乙方支付報酬。為乙方開展工作提供必要的協助和配合，如協調場地使用、提供水電接入等。（二）乙方權利義務1.權利：按照本合同約定獲取報酬。根據工作需要，要求甲方提供相關資料和信息，協助辦理審批手續。在工作過程中遇到不可預見、不可避免的技術難題或其他困難時，有權與甲方協商解決方案。2.義務：按照本合同約定的質量標準、期限和要求完成工作，交付合格的工作成果。自行承擔完成工作所需的設備、材料、人工等費用，但甲方提供的材料除外。對工作成果的質量負責，在質保期內對出現的質量問題負責免費維修、更換或采取其他補救措施。遵守國家法律法規及相關安全規定，在工作過程中采取必要的安全防護措施，確保工作安全進行，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔全部責任。妥善保管甲方提供的材料和設備，不得擅自更換或挪作他用。如因乙方保管不善造成損失的，應負責賠償。在工作期間，乙方應保持工作場地整潔，工作結束后及時清理現場。向甲方提供項目進展情況報告，定期匯報工作進度，及時反饋工作中出現的問題及解決方案。五、報酬及支付方式1.報酬金額：本項目報酬總計為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。2.支付方式：合同簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付報酬的[x]%作為預付款，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成項目工作的[x]%，經甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付報酬的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成全部工作，交付合格工作成果，并經甲方最終驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付剩余報酬，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。3.乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。六、驗收標準及方式1.驗收標準：按照本合同約定的質量標準及相關行業規范進行驗收。2.驗收方式：乙方完成階段性工作或全部工作后，應提前通知甲方進行驗收。甲方在接到乙方驗收通知后，應在[x]個工作日內組織相關人員進行驗收。如因甲方原因未能按時驗收的，視為乙方交付的工作成果符合要求。驗收合格的，甲方向乙方出具驗收合格證明；驗收不合格的，甲方應書面通知乙方，乙方應按照甲方要求在[x]個工作日內進行返工、修理或采取其他補救措施，直至達到驗收標準，由此產生的費用由乙方自行承擔。如乙方未能在規定時間內完成整改的，甲方有權扣除相應報酬，并要求乙方承擔違約責任。七、質保期1.本項目質保期為自甲方驗收合格之日起[x]個月。2.在質保期內，乙方應定期回訪甲方，對項目進行檢查維護。如出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后[x]小時內響應，并在[x]個工作日內到達現場進行維修、更換或采取其他補救措施，費用由乙方承擔。3.質保期屆滿后，乙方應繼續為甲方提供[x]個月的免費技術支持和咨詢服務，如甲方有后續維護需求，雙方另行協商費用及服務內容。八、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按照本合同約定的時間和方式支付報酬，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金，同時甲方應承擔乙方因此遭受的損失。若因甲方原因導致乙方工作延誤或無法正常開展工作的，甲方應承擔相應的責任，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約責任：若乙方未按照本合同約定的時間、質量標準和要求完成工作，每逾期一日，應按照合同報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的款項，并按照合同報酬總額的[x]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的損失。若乙方交付的工作成果不符合質量標準，乙方應負責無償返工、修理或采取其他補救措施，直至達到質量標準。如因乙方原因導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。若乙方擅自將承攬的主要工作交由第三人完成，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的款項，并按照合同報酬總額的[x]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的損失。乙方違反本合同約定的其他義務，應承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照合同報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。九、保密條款1.雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起[x]年。十、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。如補充協