委托加工承攬合同協(xié)議_第1頁
委托加工承攬合同協(xié)議_第2頁
委托加工承攬合同協(xié)議_第3頁
委托加工承攬合同協(xié)議_第4頁
委托加工承攬合同協(xié)議_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

委托加工承攬合同協(xié)議?甲方(委托方):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯(lián)系方式:________________乙方(承攬方):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯(lián)系方式:________________鑒于甲方有[具體加工承攬需求],委托乙方進行加工承攬工作,經(jīng)雙方友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定,達成如下協(xié)議:一、標的物或服務(wù)具體描述(一)加工承攬內(nèi)容1.甲方委托乙方加工[具體產(chǎn)品名稱或服務(wù)項目],詳細規(guī)格、型號、數(shù)量及質(zhì)量要求如下:[產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)格型號詳細列表,包括尺寸、材質(zhì)、工藝要求等,例如:產(chǎn)品A,尺寸為長[x]厘米、寬[x]厘米、高[x]厘米,材質(zhì)為[具體材質(zhì)名稱],表面需進行[具體工藝處理,如烤漆、電鍍等],數(shù)量為[x]件;產(chǎn)品B,規(guī)格按照[特定標準文件編號]執(zhí)行,數(shù)量為[x]套。服務(wù)項目的要求可詳細描述工作流程、服務(wù)標準等,如提供[具體活動策劃服務(wù)名稱],需包含場地布置、活動流程安排、人員組織等內(nèi)容,活動時間為[開始時間][結(jié)束時間],場地為[具體場地地址]。]2.乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求或雙方商定的標準進行加工承攬工作,確保加工承攬的標的物符合國家相關(guān)質(zhì)量標準以及甲方的使用要求。(二)原材料提供1.原材料由[甲方/乙方]提供,具體情況如下:[若甲方提供原材料,需詳細列出原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付時間及交付地點等信息,例如:甲方提供[原材料名稱1],規(guī)格為[具體規(guī)格1],數(shù)量為[x],于[交付日期1]前送至乙方位于[乙方工廠地址]的倉庫;甲方提供[原材料名稱2],規(guī)格為[具體規(guī)格2],數(shù)量為[x],交付地點為乙方指定的運輸車輛上,交付時間為[交付日期2]。若乙方提供原材料,需說明原材料的采購渠道、質(zhì)量保證措施以及原材料的價格構(gòu)成等,例如:乙方負責(zé)采購原材料,原材料應(yīng)選用符合國家標準的[具體品牌及型號],質(zhì)量需經(jīng)過嚴格檢驗,乙方承擔(dān)原材料采購過程中的所有費用,原材料價格包含在加工承攬費用中。]2.對于甲方提供的原材料,乙方應(yīng)在收到后[x]個工作日內(nèi)進行檢驗,如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺,應(yīng)立即通知甲方。甲方應(yīng)在接到通知后[x]個工作日內(nèi)負責(zé)處理,如因甲方未及時處理導(dǎo)致加工承攬工作延誤或產(chǎn)生其他損失,由甲方承擔(dān)責(zé)任。二、權(quán)利義務(wù)(一)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的加工承攬工作進行監(jiān)督檢查,提出合理的意見和建議。對加工承攬的標的物質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等不符合約定時,有權(quán)要求乙方按照約定進行整改、補足或退換。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向乙方提供原材料(如有)、技術(shù)資料、設(shè)計圖紙等,并保證所提供資料的真實性、準確性和完整性。按照約定的時間和方式向乙方支付加工承攬費用。協(xié)助乙方解決加工承攬過程中遇到的與甲方相關(guān)的問題,如提供必要的場地、協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系等。(二)乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照協(xié)議約定提供原材料(如有)、技術(shù)資料、設(shè)計圖紙等,并按照約定支付加工承攬費用。在加工承攬過程中,對于甲方提出的不合理要求,有權(quán)提出異議并協(xié)商解決。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的質(zhì)量要求、規(guī)格、數(shù)量、時間等完成加工承攬工作,并向甲方交付符合約定的標的物或服務(wù)成果。對甲方提供的原材料(如有)、技術(shù)資料、設(shè)計圖紙等負有保密義務(wù),未經(jīng)甲方書面同意,不得向任何第三方泄露。負責(zé)加工承攬過程中的安全管理工作,如因乙方原因?qū)е掳踩鹿拾l(fā)生,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。在加工承攬工作完成后,負責(zé)清理工作現(xiàn)場,將剩余的原材料、邊角料等妥善處理。三、加工承攬費用及支付方式(一)加工承攬費用1.雙方約定,本次委托加工承攬的總費用為人民幣[x]元(大寫:[大寫金額])。該費用為固定總價,包含乙方完成加工承攬工作所需的全部費用,如原材料費用(如有)、加工費、包裝費、運輸費、稅費等,但不包括甲方另行要求增加的費用。2.上述費用計算依據(jù)及明細如下:[詳細列出各項費用的計算方式及金額,例如:加工費按照每件產(chǎn)品[x]元計算,共計[x]件,加工費總計[x]元;原材料費用為[原材料名稱及價格明細],共計[x]元;包裝費按照每個產(chǎn)品[x]元計算,共計[x]個產(chǎn)品,包裝費總計[x]元;運輸費預(yù)計為[x]元,稅費按照國家規(guī)定的稅率[x%]計算,稅費金額為[x]元等。](二)支付方式1.甲方按照以下方式向乙方支付加工承攬費用:合同簽訂后[x]個工作日內(nèi),甲方向乙方支付定金人民幣[x]元(大寫:[大寫定金金額])。乙方完成全部加工承攬工作,并經(jīng)甲方驗收合格后[x]個工作日內(nèi),甲方向乙方支付剩余加工承攬費用人民幣[x]元(大寫:[大寫剩余金額])。2.乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、交付時間、地點及驗收(一)交付時間1.乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[x]個工作日內(nèi)開始加工承攬工作,并在[具體交付日期]前完成全部工作,將加工承攬的標的物交付給甲方。2.如因不可抗力或甲方原因?qū)е乱曳綗o法按時完成工作或交付標的物,乙方應(yīng)及時通知甲方,并在不可抗力因素消除或甲方解決相關(guān)問題后合理期限內(nèi)完成交付,交付時間相應(yīng)順延。但乙方應(yīng)采取一切合理措施減少延誤造成的損失,并承擔(dān)因延誤給甲方造成的損失(如有)。(二)交付地點1.加工承攬標的物的交付地點為[具體交付地點]。2.乙方負責(zé)將標的物運輸至交付地點,并承擔(dān)運輸過程中的全部費用和風(fēng)險。在運輸過程中,如發(fā)生標的物損壞、滅失等情況,由乙方負責(zé)及時解決并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,確保甲方按時收到符合質(zhì)量要求的標的物。(三)驗收1.乙方完成加工承攬工作后,應(yīng)提前[x]個工作日通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在接到通知后的[x]個工作日內(nèi)組織驗收工作。2.驗收標準按照本協(xié)議約定的質(zhì)量要求、規(guī)格、型號、數(shù)量等進行。如驗收合格,雙方應(yīng)簽署驗收合格證明文件;如驗收不合格,甲方有權(quán)要求乙方按照約定進行整改、補足或退換,乙方應(yīng)在甲方要求的合理期限內(nèi)完成整改等工作,并承擔(dān)因整改等工作產(chǎn)生的全部費用。乙方完成整改后,甲方應(yīng)再次進行驗收,直至驗收合格為止。在此期間,因乙方原因?qū)е陆桓堆诱`的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、違約責(zé)任(一)甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方提供原材料(如有)、技術(shù)資料、設(shè)計圖紙等,導(dǎo)致乙方無法按時完成加工承攬工作的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,乙方的交付時間相應(yīng)順延。如因甲方原因給乙方造成損失的,甲方應(yīng)按照實際損失金額向乙方進行賠償。2.若甲方未按照協(xié)議約定的時間和方式支付加工承攬費用,每逾期一日,應(yīng)按照未支付金額的[x%]向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的,乙方有權(quán)暫停加工承攬工作,并要求甲方支付已完成工作部分的費用及違約金,同時甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因暫停工作而產(chǎn)生的一切損失。3.若甲方無故拒絕接收乙方交付的加工承攬標的物,應(yīng)按照合同總金額的[x%]向乙方支付違約金,并承擔(dān)乙方因保管標的物而產(chǎn)生的費用以及乙方為交付標的物而發(fā)生的運輸?shù)认嚓P(guān)費用。(二)乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的質(zhì)量要求、規(guī)格、型號、數(shù)量、時間等完成加工承攬工作或交付的標的物不符合約定,乙方應(yīng)負責(zé)免費整改、補足或退換,直至符合約定為止。如因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任,賠償范圍包括但不限于甲方因此遭受的直接損失、間接損失、可得利益損失等。2.若乙方未按照協(xié)議約定的時間交付加工承攬標的物,每逾期一日,應(yīng)按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求乙方返還已支付的定金及費用,同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金,承擔(dān)甲方因乙方違約而遭受的全部損失。3.若乙方擅自將甲方提供的原材料(如有)、技術(shù)資料、設(shè)計圖紙等泄露給第三方,乙方應(yīng)立即停止違約行為,并賠償甲方因此遭受的全部損失。同時,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求乙方返還已支付的定金及費用,乙方應(yīng)按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。4.乙方在加工承攬過程中,因自身原因?qū)е掳踩鹿拾l(fā)生的,應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任和經(jīng)濟賠償責(zé)任,如因安全事故給甲方造成損失的,乙方應(yīng)足額賠償甲方的全部損失。六、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得向任何第三方披露或使用對方的保密信息。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[x]年。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,補充

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論