安裝衛浴承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________聯系地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________聯系地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方擬進行衛浴安裝工程，乙方具備相應的承攬能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方安裝衛浴事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.安裝范圍乙方負責為甲方位于[具體地址]的房屋進行衛浴產品的安裝服務，具體衛浴產品包括但不限于[詳細列舉衛浴產品名稱，如馬桶、洗手盆、淋浴噴頭、水龍頭等]。2.產品規格及要求甲方提供的衛浴產品應符合國家相關質量標準及雙方約定的規格要求。具體產品規格如下：馬桶：品牌為[馬桶品牌]，型號為[馬桶型號]，尺寸為[詳細尺寸]，沖水方式為[沖水方式]。洗手盆：品牌為[洗手盆品牌]，型號為[洗手盆型號]，材質為[洗手盆材質]，顏色為[洗手盆顏色]。淋浴噴頭：品牌為[淋浴噴頭品牌]，型號為[淋浴噴頭型號]，噴頭材質為[淋浴噴頭材質]，功能特點為[淋浴噴頭功能特點]。水龍頭：品牌為[水龍頭品牌]，型號為[水龍頭型號]，材質為[水龍頭材質]，表面處理為[水龍頭表面處理]。3.安裝標準乙方應按照國家及行業現行的安裝規范和標準進行衛浴產品的安裝，確保安裝牢固、無滲漏、使用正常。具體安裝標準如下：馬桶安裝：安裝位置應準確無誤，水平度偏差不超過[規定偏差值]，與排水管道連接緊密，無滲漏現象。洗手盆安裝：臺面安裝平整，邊緣密封良好，水龍頭安裝垂直，水流正常，無滴漏。淋浴噴頭安裝：高度符合人體工程學要求，出水均勻，無堵塞現象。水龍頭安裝：開啟靈活，關閉嚴密，無漏水現象，冷熱水標識清晰。二、權利義務1.甲方權利義務權利有權要求乙方按照本合同約定的標準和時間完成衛浴安裝工作。有權對乙方的安裝工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議。義務向乙方提供符合質量要求的衛浴產品，并確保產品數量齊全、配件完整。為乙方安裝工作提供必要的協助和便利條件，包括但不限于提供水電供應、場地清理等。按照本合同約定的時間和方式向乙方支付報酬。2.乙方權利義務權利有權要求甲方按照本合同約定支付報酬。在甲方未按照合同約定履行義務時，有權暫停安裝工作，并要求甲方承擔相應的責任。義務按照本合同約定的標準和時間，完成衛浴產品的安裝工作，確保安裝質量符合要求。自行準備安裝所需的工具、設備和材料（除甲方提供的衛浴產品外），并承擔相應費用。在安裝過程中，如發現甲方提供的衛浴產品存在質量問題或其他影響安裝的問題，應及時通知甲方，并協助甲方解決。安裝完成后，負責清理現場，保持安裝場地整潔。對安裝的衛浴產品提供一定期限的質量保證，在質量保證期內，如因乙方安裝原因導致產品出現質量問題，乙方應負責免費維修或更換。三、報酬及支付方式1.報酬雙方約定，本次衛浴安裝承攬工作的報酬為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該報酬為固定總價，包含乙方完成本合同約定工作所需的全部費用，除因甲方原因導致的變更外，不因任何因素調整。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付報酬的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方完成全部衛浴產品安裝，并經甲方驗收合格后，甲方支付剩余報酬，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。甲方應在每次付款前，提前[付款通知期限]個工作日書面通知乙方，乙方應在收到通知后向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期1.本合同約定的安裝工期為自合同簽訂之日起[工期天數]個工作日。乙方應在約定的工期內完成衛浴安裝工作，如遇不可抗力或甲方原因導致工期延誤的除外。2.乙方應在開工前[開工通知期限]個工作日向甲方提交詳細的施工進度計劃，經甲方確認后嚴格按照計劃執行。如因乙方原因未能按照計劃完成工作，每延誤一天，乙方應按照報酬總額的[延誤違約金比例]向甲方支付違約金。逾期超過[延誤天數上限]天的，甲方有權解除本合同，乙方應退還甲方已支付的預付款，并按照報酬總額的[解除合同違約金比例]向甲方支付違約金。3.因甲方原因導致工期延誤的，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明。工期相應順延，雙方互不承擔違約責任。但甲方應承擔乙方因工期延誤而增加的合理費用。五、質量保證1.乙方對安裝的衛浴產品質量保證期為自驗收合格之日起[質量保證期限]個月。在質量保證期內，乙方應負責免費維修或更換因乙方安裝原因導致出現質量問題的衛浴產品及配件。2.質量保證期內，如出現質量問題，甲方應及時通知乙方，乙方應在接到通知后[維修響應期限]個工作日內到達現場進行維修或處理。如乙方未能在規定時間內到達現場，甲方有權自行委托第三方進行維修，相關費用由乙方承擔，甲方可從應支付給乙方的報酬中扣除。3.因甲方使用不當、不可抗力或第三方原因導致的質量問題，乙方不承擔質量保證責任，但應協助甲方解決問題，提供必要的技術支持和建議。六、驗收1.衛浴產品安裝完成后，乙方應提前[驗收通知期限]個工作日通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后[驗收期限]個工作日內組織驗收。2.驗收標準按照本合同約定的安裝標準及產品質量標準執行。驗收合格的，甲、乙雙方應簽署驗收合格文件。驗收不合格的，乙方應按照甲方要求在[整改期限]個工作日內進行整改，直至驗收合格。因乙方整改導致的工期延誤及費用增加，由乙方自行承擔。3.如甲方在驗收期限內未組織驗收或無故拖延驗收的，視為驗收合格。七、違約責任1.若甲方未按照本合同約定的時間和方式支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。逾期超過[逾期天數上限]天的，乙方有權暫停安裝工作，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金，同時乙方有權解除本合同，并要求甲方按照報酬總額的[解除合同違約金比例]支付違約金。2.若乙方未按照本合同約定的標準和時間完成安裝工作，每逾期一天，應按照報酬總額的[延誤違約金比例]向甲方支付違約金。如因乙方原因導致安裝質量不符合要求，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的工期延誤及甲方損失由乙方承擔。如乙方拒絕返工或返工后仍不符合要求的，甲方有權解除本合同，乙方應退還甲方已支付的預付款，并按照報酬總額的[解除合同違約金比例]向甲方支付違約金。3.乙方違反本合同約定的保密義務或擅自將本合同項下的安裝工作轉包給第三方的，應向甲方支付報酬總額的[違約金額比例]作為違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。4.如一方違反本合同約定的其他條款，應承擔因此給對方造成的全部損失，并按照報酬總額的[違約金額比例]向對方支付違約金。八、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同