安裝門窗承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方擬進行門窗安裝工程，乙方具備相應的門窗安裝資質和能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》相關規定，就甲方委托乙方安裝門窗事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.門窗規格及材質乙方按照甲方要求，提供并安裝的門窗包括但不限于[具體門窗類型，如鋁合金平開窗、塑鋼推拉門等]。門窗材質為[詳細材質說明，如鋁合金型材采用[具體型號]，玻璃采用[厚度及類型]中空玻璃等]。2.門窗數量及安裝位置甲方所需安裝的門窗數量共計[x]扇/套，具體分布于甲方指定的[建筑物具體位置，如某棟樓某單元某層]。3.門窗顏色及樣式門窗顏色為[具體顏色名稱]，樣式應符合甲方提供的設計圖紙或雙方另行約定的樣板要求。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的安裝工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議。對乙方完成的工作成果不符合質量要求或約定標準時，有權要求乙方進行整改或返工，直至達到合同約定。2.義務向乙方提供門窗安裝所需的設計圖紙、技術要求及相關資料，并保證資料的真實性和準確性。協助乙方辦理施工過程中所需的相關手續，提供必要的施工條件，如施工場地的清理、臨時水電接入等。按照合同約定的時間和方式向乙方支付報酬。（二）乙方權利義務1.權利按照合同約定獲取報酬。要求甲方提供安裝所需的資料和必要的協助，如因甲方原因導致乙方無法按時、按質完成工作的，乙方有權要求順延工期并獲得相應的補償。2.義務按照甲方提供的設計圖紙、技術要求及相關標準進行門窗的制作與安裝，確保工作成果符合國家及行業現行質量驗收規范。自行采購符合合同約定材質和質量標準的門窗材料及配件，并提供產品合格證明、質量檢驗報告等相關資料。安排具備相應資質和經驗的施工人員進行安裝工作，并負責施工人員的安全管理和培訓，承擔因施工造成的人身傷害和財產損失的賠償責任，但因甲方原因導致的除外。在施工過程中，遵守國家法律法規和施工現場的各項規章制度，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如發生安全事故，應立即采取措施進行救治和處理，并及時通知甲方。施工過程中應保持施工現場的整潔衛生，做到工完場清。工程竣工后，負責清理現場并將門窗保護膜拆除。按照合同約定的工期完成門窗安裝工作，并在安裝完成后及時通知甲方進行驗收。在質量保證期內，對因乙方原因造成的門窗質量問題負責免費維修或更換。三、報酬及支付方式1.報酬本合同總報酬為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。此價格為固定總價，包含門窗制作、運輸、安裝、調試、稅費等乙方完成本合同項下工作所需的全部費用，除因甲方提出變更要求導致工程量增加或減少外，合同總價不再調整。2.支付方式合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總報酬的[x]%作為預付款，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。門窗全部制作完成并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付合同總報酬的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。門窗安裝完畢且經甲方驗收合格，辦理完工程結算手續后，甲方向乙方支付至合同總報酬的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。剩余合同總報酬的[x]%作為質量保證金，在質量保證期滿后，如無質量問題，甲方在[x]個工作日內一次性無息支付給乙方。四、工期1.乙方應在收到甲方預付款后的[x]個工作日內開始門窗制作，并在[x]天內制作完成。2.門窗制作完成后，乙方應在[x]個工作日內開始安裝，并在[x]天內完成全部安裝工作。3.如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤的，工期相應順延，但乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件。因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一天，乙方應按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金；逾期超過[x]天的，甲方有權解除合同，乙方應返還已收取的全部款項，并按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。五、質量標準及驗收1.質量標準乙方制作與安裝的門窗應符合國家及行業現行的質量驗收規范，具體標準如下：門窗的材質、規格、型號應符合合同約定。門窗的開啟靈活，關閉嚴密，無阻滯、反彈現象。門窗與墻體之間的縫隙應采用密封膠密封，密封良好，無滲漏現象。門窗五金配件齊全，安裝牢固，開啟靈活，關閉嚴密。門窗的外觀質量應符合合同約定，表面平整光滑，無劃痕、變形、銹蝕等缺陷。2.驗收乙方在門窗制作完成后，應提前通知甲方進行預驗收。甲方應在接到通知后的[x]個工作日內組織相關人員進行預驗收。如預驗收發現問題，乙方應按照甲方要求及時進行整改，直至預驗收合格。門窗安裝完畢后，乙方應向甲方提交工程竣工報告，并通知甲方進行竣工驗收。甲方應在接到通知后的[x]個工作日內組織相關人員進行竣工驗收。驗收合格后，雙方應簽署竣工驗收報告。如甲方在驗收過程中發現門窗存在質量問題，乙方應按照甲方要求及時進行整改或返工，直至驗收合格。整改或返工所產生的費用由乙方自行承擔，且工期不予順延。如因乙方原因導致門窗無法通過驗收，乙方應按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金，并承擔甲方因此遭受的全部損失。六、違約責任1.若甲方未按照合同約定按時支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金。2.若乙方未按照合同約定的質量標準制作與安裝門窗，應負責無償返工直至達到質量要求。如因返工導致工期延誤，乙方應按照本合同關于工期延誤的約定承擔違約責任。如乙方的工作成果經整改后仍不符合質量要求，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的全部款項，并按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若乙方未按照合同約定的工期完成門窗制作與安裝工作，每逾期一天，應按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權解除合同，乙方應返還已收取的全部款項，并按照合同總報酬的[x]%向甲方支付違約金。4.乙方應妥善保管甲方提供的資料和物品，如因乙方原因造成資料丟失或物品損壞的，乙方應負責賠償甲方因此遭受的全部損失。5.任何一方違反本合同約定的保密義務，應向對方支付合同總報酬的[x]%作為違約金，并賠償對方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，可