工裝承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有工裝制作及安裝等相關需求，乙方具備相應的承攬能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬工裝事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.工裝項目內容乙方按照甲方要求，負責[具體工裝項目名稱，如辦公室裝修、店鋪裝修等]的設計、制作、安裝及相關配套服務。具體包括但不限于以下工作：根據甲方提供的場地尺寸、功能需求等，進行詳細的設計規劃，繪制設計圖紙并提交甲方審核確認。設計內容應涵蓋空間布局、裝修風格、色彩搭配、照明設計、強弱電系統、給排水系統、消防系統等方面，確保符合甲方的使用要求和國家相關安全規范。依據設計方案，采購所需的各類裝修材料、設備及配件，并保證所采購的材料和設備質量符合國家標準及行業規范，且與設計方案一致。材料包括但不限于木材、鋼材、石材、瓷磚、涂料、燈具、電器設備等。按照設計圖紙和施工規范，進行工裝的制作和安裝工作。施工過程應嚴格遵守國家建筑施工安全操作規程，確保施工安全和質量。具體施工項目包括但不限于墻體拆除與新建、地面鋪設、天花板吊頂、門窗安裝、水電線路鋪設、消防設施安裝、墻面裝飾、招牌制作與安裝等。負責工裝項目的整體調試和驗收工作，確保各項設施設備正常運行，達到甲方預期的使用效果。在驗收合格后，提供相關的質量保證和售后服務。2.工作成果要求乙方完成的工裝應達到以下質量標準：符合甲方提供的設計方案和技術要求，各項指標滿足國家相關行業標準及規范。裝修工程質量符合《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》（GB50210）等相關標準，確保結構安全、無滲漏、無裂縫等質量問題。所使用的材料和設備應具備質量合格證明文件，無假冒偽劣產品，且符合環保要求，有害物質限量符合國家標準。工裝整體效果應美觀、大方、協調，滿足甲方的使用功能和審美需求。二、權利義務1.甲方權利義務權利有權對乙方的設計方案、施工進度、質量等進行監督檢查，提出意見和建議，乙方應積極配合并按照要求進行整改。有權要求乙方提供工裝制作及安裝過程中涉及的材料、設備等相關資料和證明文件。在乙方未按照合同約定履行義務時，有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。義務向乙方提供工裝項目所需的相關資料和文件，包括但不限于場地原始圖紙、功能需求說明、設計要求等，確保所提供資料的真實性和準確性。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。為乙方的工作提供必要的協助和配合，如協調場地使用、提供臨時水電接入等條件。在乙方完成工作成果后，按照合同約定及時組織驗收。2.乙方權利義務權利有權要求甲方按照合同約定支付承攬費用。根據甲方提供的資料和要求，自主安排工作進度和施工方案，但應確保符合國家法律法規和合同約定。在甲方未按照合同約定履行義務時，有權暫停工作，并要求甲方承擔相應的責任。義務按照合同約定的時間、質量標準和要求完成工裝的設計、制作、安裝及相關服務工作。遵守國家法律法規和施工現場的各項規章制度，文明施工，確保施工安全。對所使用的材料和設備質量負責，嚴格按照設計方案和施工規范進行采購、制作和安裝。如因材料或設備質量問題導致的質量事故，由乙方承擔全部責任。在施工過程中，及時向甲方匯報工作進展情況，接受甲方的監督檢查，并根據甲方的意見和建議進行調整和改進。負責辦理工裝制作及安裝過程中涉及的相關審批手續，如消防審批、施工許可證等，確保施工合法合規。在工裝交付使用后，按照合同約定提供質量保證期內的售后服務，及時處理甲方反饋的質量問題。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用雙方約定，本工裝承攬項目的總費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該費用為固定總價，包含乙方完成本合同約定的全部工作所需的設計費、材料費、設備費、制作費、安裝費、運輸費、稅費、利潤等一切費用，除因甲方提出的設計變更或增加工作內容導致費用增加外，合同總價不再調整。2.支付方式預付款：合同簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。進度款：乙方完成設計方案并經甲方審核確認后[x]個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為進度款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。驗收款：工裝制作及安裝完成，經甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為驗收款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質保金：質保期屆滿后，如無質量問題，甲方在[x]個工作日內無息支付乙方承攬費用的[x]%作為質保金，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期1.本工裝承攬項目的總工期為[開工日期]起至[竣工日期]止，共計[x]天。具體開工日期以甲方書面通知為準，但應給予乙方合理的準備時間。2.乙方應根據合同約定的工期制定詳細的施工進度計劃，并提交甲方審核。在施工過程中，乙方應嚴格按照施工進度計劃組織施工，確保工程按時完成。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金；如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤，工期相應順延，但乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件。五、質量保證及售后服務1.質量保證乙方承諾本工裝項目的質量保證期為自驗收合格之日起[x]個月。在質量保證期內，乙方負責對因乙方原因造成的質量問題進行免費維修或更換。如因甲方使用不當或不可抗力因素導致的質量問題，乙方應負責維修，但甲方應承擔相應的材料費用和人工費用。2.售后服務在質量保證期內，甲方如發現質量問題，應及時通知乙方。乙方應在接到通知后[x]小時內做出響應，并在[x]個工作日內安排人員到達現場進行維修。質量保證期屆滿后，乙方應繼續為甲方提供有償的售后服務，具體服務內容和收費標準由雙方另行協商確定。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定按時支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金，同時甲方應承擔乙方因此遭受的全部損失。若甲方提供的資料不準確或不完整，導致乙方工作延誤或無法正常進行，甲方應承擔相應的責任，并賠償乙方因此遭受的損失。若甲方擅自變更設計方案或增加工作內容，導致承攬費用增加的，甲方應按照增加的費用金額及時支付給乙方。若甲方擅自變更設計方案或減少工作內容，導致乙方已完成的工作部分無法使用或造成乙方損失的，甲方應承擔全部賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的時間、質量標準和要求完成工裝制作及安裝工作，每逾期一天，應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金，賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方提供的材料和設備不符合質量要求或合同約定，乙方應負責免費更換，并承擔因此給甲方造成的全部損失。如因乙方使用不合格材料或設備導致質量事故，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任。若乙方擅自將承攬工作轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金，賠償甲方因此遭受的全部損失。乙方違反合同約定的其他義務，應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執