2025標準施工合同范本本合同經（發(fā)包人）和（承包人）協(xié)商一致，于年月日在簽訂，雙方同意按照以下條款和條件履行本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3建筑面積：平方米1.4工程內容：（詳細描述工程內容）1.5合同工期：天（自年月日起至年月日止）1.6工程質量標準：（具體質量標準，如《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》等）1.7合同價款：元（人民幣）（大寫：）第二條合同雙方的基本權利和義務2.1發(fā)包人（甲方）：（1）負責提供施工場地，包括但不限于土地使用權證、建設用地規(guī)劃許可證等必要文件；（2）負責協(xié)調施工現(xiàn)場與其他相關單位的關系；（3）按合同約定支付工程款；（4）有權監(jiān)督承包人的施工質量、進度和安全，提出合理化建議；（5）負責組織工程的竣工驗收。2.2承包人（乙方）：（1）嚴格按照合同約定的工期、質量標準完成施工任務；（2）負責施工所需的材料、設備和勞動力的組織與管理；（3）遵守國家和地方關于安全生產、勞動保護、環(huán)境保護等法律法規(guī)，確保施工安全；（4）負責施工現(xiàn)場的成品保護，防止損壞或被盜；（5）按時提交工程竣工報告及相關竣工資料。第三條工程范圍與承包內容3.1工程范圍：（詳細描述工程范圍，包括但不限于土建工程、安裝工程等）3.2承包內容：（詳細描述承包人具體負責的工作內容）3.3甲方提供的材料：3.4乙方采購的材料：（詳細列出材料名稱、規(guī)格、品牌等）第四條工期與進度4.1開工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3工期延誤：（1）因甲方原因導致的延誤，如設計變更、材料供應不及時等，工期相應順延，甲方應補償乙方造成的損失；（2）因乙方原因導致的延誤，每延誤一天，乙方應按合同總價的%向甲方支付違約金。第五條工程質量與驗收5.1工程質量要求：（1）符合國家和地方現(xiàn)行的建筑安裝工程質量檢驗評定標準；（2）達到設計文件和合同約定的質量標準。5.2驗收程序：（1）隱蔽工程驗收：乙方應在隱蔽工程隱蔽前小時內通知甲方和監(jiān)理單位進行驗收，驗收合格后方可繼續(xù)施工；（2）中間驗收：按合同約定的分部分項工程進行驗收；（3）竣工驗收：乙方提交完整竣工資料后，甲方應在日內組織驗收，驗收合格后簽署竣工驗收證書。第六條合同價款與支付6.1合同總價：人民幣元（大寫：）6.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款；（2）工程進度達到%時，甲方支付合同總價的%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價的%；（4）剩余%作為質保金，質保期滿后無質量問題一次性付清。6.3乙方應提供合法的增值稅專用發(fā)票。第七條雙方的責任與義務7.1甲方的責任：（1）按時提供施工場地及相關文件；（2）按時支付工程款；（3）協(xié)助乙方辦理施工所需的許可手續(xù)。7.2乙方的責任：（1）嚴格按照合同約定施工，確保工程質量和安全；（2）保護施工現(xiàn)場環(huán)境，避免污染和破壞；（3）遵守施工現(xiàn)場的管理制度，服從甲方和監(jiān)理單位的監(jiān)督。第八條合同的變更與解除8.1經雙方協(xié)商一致，可以對本合同進行變更或解除；8.2無正當理由，任何一方不得單方面變更或解除合同；8.3因不可抗力導致合同無法履行的，雙方可協(xié)商解除合同，損失各自承擔。第九條違約責任9.1甲方違約責任：（1）未按合同約定支付工程款，每逾期一天，按逾期金額的%支付違約金；（2）因甲方原因導致工程停工或延誤的，應賠償乙方的實際損失。9.2乙方違約責任：（1）未按合同約定工期完成工程，每延誤一天，按合同總價的%支付違約金；（2）因施工質量不合格導致返工的，費用由乙方承擔，并賠償甲方造成的損失。第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中如有爭議，應通過友好協(xié)商解決；10.2協(xié)商不成的，任何一方可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；11.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力；11.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（以下為簽署部分）發(fā)包人（甲方）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：簽字日期：承包人（乙方）：