工人承攬合同協議_第1頁
工人承攬合同協議_第2頁
工人承攬合同協議_第3頁
工人承攬合同協議_第4頁
工人承攬合同協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

工人承攬合同協議?甲方(定作人):姓名:__________________身份證號碼:__________________地址:__________________聯系電話:__________________乙方(承攬人):姓名:__________________身份證號碼:__________________地址:__________________聯系電話:__________________根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,就乙方為甲方提供承攬服務事宜達成如下協議:一、承攬項目及內容1.標的物或服務具體描述乙方按照甲方的要求,為甲方完成[具體承攬項目名稱]。該項目具體內容包括但不限于:[詳細描述承攬工作的具體任務、要求、規格、數量等]。例如,若承攬項目為房屋裝修,需詳細說明裝修的房間數量、每個房間的裝修風格、使用的裝修材料品牌及規格、施工工藝要求等;若為機械加工,需說明加工的機械零部件名稱、尺寸精度、材質要求、加工數量等。二、承攬期限1.開始時間:本合同自____年__月__日起開始履行。2.結束時間:乙方應在____年__月__日前完成全部承攬工作。3.如遇下列情況,工期相應順延甲方提出變更設計或增加工作量,經雙方協商一致確認后,工期相應順延;不可抗力因素導致乙方無法正常施工,工期順延,乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件;因甲方未按合同約定提供必要的工作條件或資料,導致乙方無法按時施工的,工期順延。三、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權對乙方的承攬工作進行監督檢查,提出意見和建議;有權要求乙方按照合同約定的質量標準和期限完成承攬工作;對乙方交付的工作成果,有權進行驗收,如發現質量問題或不符合約定要求的,有權要求乙方返工、修理或承擔相應的賠償責任。2.義務向乙方提供開展承攬工作所需的相關資料、文件和信息,確保資料的真實性、準確性和完整性。如因甲方提供的資料錯誤或不完整導致乙方工作延誤或損失的,甲方應承擔相應的賠償責任;按照合同約定的時間和方式向乙方支付報酬;為乙方的承攬工作提供必要的協助和配合,包括但不限于提供工作場地、協調相關人員等;尊重乙方的勞動成果,不得擅自修改或使用乙方未交付的工作成果。未經乙方書面同意,甲方不得將乙方的工作成果用于本合同約定以外的其他用途。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定提供開展承攬工作所需的資料、文件和信息,并支付報酬;按照自己的設備、技術和勞力,有權自主安排工作進度和工作方式,但應當接受甲方必要的監督檢查;在遇到不可抗力或其他不可預見、不可避免的客觀情況導致無法按時完成承攬工作時,有權要求甲方順延工期;對甲方提供的資料、文件和信息有保密義務,未經甲方書面同意,不得向任何第三方泄露。2.義務乙方應具備完成承攬工作所需的資質、技能和經驗,并確保其工作人員具備相應的專業知識和技能。乙方應對其工作人員的行為負責,如因乙方工作人員的過錯導致甲方損失的,乙方應承擔全部賠償責任;嚴格按照甲方的要求、合同約定的質量標準和技術規范進行工作,確保工作成果符合要求。在工作過程中,乙方應接受甲方的監督檢查,對于甲方提出的合理意見和建議,應及時予以采納并改進工作;乙方應按照合同約定的時間和進度完成承攬工作,并向甲方交付工作成果。如因乙方原因導致工期延誤的,每延誤一天,乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金;如延誤超過[x]天,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的報酬,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。因乙方延誤工期給甲方造成其他損失的,乙方還應承擔相應的賠償責任;乙方應妥善保管甲方提供的原材料、設備及其他物品,不得擅自更換、挪用或損壞。如因乙方原因造成甲方物品損失的,乙方應照價賠償;乙方在完成承攬工作過程中,應遵守國家法律法規和相關安全規定,采取必要的安全防護措施,確保工作安全進行。如因乙方原因發生安全事故,乙方應承擔全部責任,并賠償甲方因此遭受的一切損失;乙方交付的工作成果應符合合同約定的質量標準,如經甲方驗收不合格,乙方應負責返工、修理或采取其他補救措施,直至達到合同要求。返工、修理的費用由乙方自行承擔,且工期不順延。如乙方在甲方規定的合理期限內仍未能使工作成果達到合同要求,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的報酬,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。因乙方交付的工作成果不符合質量標準給甲方造成其他損失的,乙方還應承擔相應的賠償責任;乙方應向甲方提供詳細的工作記錄和工作報告,包括工作進度、質量檢驗情況、原材料使用情況等,以便甲方了解工作進展情況;乙方在工作過程中發現甲方提供的資料、文件和信息存在錯誤或不合理之處,應及時通知甲方。如因乙方未及時通知導致工作延誤或損失的,乙方應承擔相應的責任;乙方應對甲方支付的報酬開具合法有效的發票。四、報酬及支付方式1.報酬金額:甲方應向乙方支付的報酬為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。此報酬為固定總價,包含乙方完成承攬工作所需的全部費用,除本合同約定的調整情況外,不因任何因素而調整。2.支付方式合同簽訂后[x]個工作日內,甲方向乙方支付報酬的[x]%作為預付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元);乙方完成全部承攬工作并經甲方驗收合格后[x]個工作日內,甲方向乙方支付剩余報酬,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。3.乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票,否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任,由此造成的付款延誤等后果由乙方自行承擔。五、質量標準及驗收1.質量標準乙方交付的工作成果應符合國家相關標準、行業標準以及本合同約定的質量要求。具體質量標準如下:[詳細列出各項質量指標,如材料質量標準、工藝標準、外觀要求等]。2.驗收方式乙方完成承攬工作后,應提前[x]天通知甲方進行驗收。甲方應在接到乙方通知后的[x]個工作日內組織驗收。驗收由甲方按照合同約定的質量標準進行。驗收合格的,甲方向乙方出具驗收合格證明;驗收不合格的,甲方應向乙方提出書面整改意見,乙方應在接到整改意見后的[x]個工作日內完成整改,并再次通知甲方進行驗收。如經二次驗收仍不合格,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的報酬,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。因乙方工作成果不合格給甲方造成其他損失的,乙方還應承擔相應的賠償責任。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定向乙方支付報酬,每逾期一天,應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的,乙方有權解除合同,并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金,同時甲方應按照合同總金額的[x]%向乙方支付違約金。若甲方未按照合同約定提供必要的工作條件或資料,導致乙方無法按時完成工作的,甲方應承擔相應的責任,工期相應順延。因甲方原因給乙方造成損失的,甲方應予以賠償。若甲方擅自修改或使用乙方未交付的工作成果,給乙方造成損失的,甲方應承擔全部賠償責任。2.乙方違約責任如乙方未按照合同約定的質量標準完成承攬工作,乙方應負責返工、修理或采取其他補救措施,直至達到合同要求。返工、修理的費用由乙方自行承擔,且工期不順延。如乙方在甲方規定的合理期限內仍未能使工作成果達到合同要求,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的報酬,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。因乙方交付的工作成果不符合質量標準給甲方造成其他損失的,乙方還應承擔相應的賠償責任。若乙方未按照合同約定的時間和進度完成承攬工作,每延誤一天,應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。如延誤超過[x]天,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的報酬,同時乙方應按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。因乙方延誤工期給甲方造成其他損失的,乙方還應承擔相應的賠償責任。若乙方擅自更換、挪用或損壞甲方提供的原材料、設備及其他物品,乙方應照價賠償。如因乙方原因導致甲方遭受其他損失的,乙方應承擔全部賠償責任。若乙方違反保密義務,向任何第三方泄露甲方提供的資料、文件和信息,乙方應向甲方支付違約金人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。如因乙方泄密行為給甲方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。情節嚴重的,甲方有權追究乙方的法律責任。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字(或

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論