農林工程施工合同_第1頁
農林工程施工合同_第2頁
農林工程施工合同_第3頁
農林工程施工合同_第4頁
農林工程施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第第頁合同編號:________農林工程施工合同甲方:__________乙方:__________簽訂時間:__________簽訂地點:__________溫馨提示:本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考,當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整,切勿套用,訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業人士,感謝您的閱讀下載!PAGE頁碼7/NUMPAGES總頁數7一、主體與目的本合同主體為甲方(以下簡稱“甲方”)與乙方(以下簡稱“乙方”)。甲方為農林工程項目的業主,乙方為承擔該農林工程項目的施工單位。本合同旨在明確雙方在農林工程施工過程中的權利、義務和責任,確保工程項目的順利進行,達成雙方共同利益。甲方承諾為乙方必要的施工場地、施工材料以及相關施工條件,乙方則負責按照甲方要求,在約定的時間和范圍內,按照設計圖紙和施工規范完成農林工程施工任務。本合同目的為:1.明確雙方在農林工程施工過程中的權利、義務和責任;2.確保工程項目的質量、進度和安全;3.規范雙方在工程款支付、工程變更、違約責任等方面的行為;4.促進雙方在農林工程施工過程中的合作與溝通,實現項目目標。二、價格、支付方式1.合同價格:本合同總價為人民幣________元,包括但不限于材料費、人工費、機械使用費、管理費等所有與工程施工直接相關的費用。2.支付方式:(1)預付款:合同簽訂后,乙方應向甲方提交詳細的施工計劃,甲方應在收到計劃后五個工作日內支付合同總額的30%作為預付款。(2)進度款:工程進度達到合同約定節點時,乙方應提交相應的進度款申請和進度報告,甲方應在收到申請后十個工作日內支付已完成的工程價值的30%。(3)竣工結算款:工程竣工并通過驗收后,乙方應在七個工作日內提交竣工結算報告,甲方應在收到報告后三十個工作日內支付剩余的40%工程款。(4)質保金:合同總價中包含10%的質保金,在工程驗收合格并保修期滿后,無質量問題發生,甲方應在七個工作日內退還質保金。三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務:(1)甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成工程施工。(2)甲方有義務按照合同約定支付工程款,并確保施工過程中所需材料的供應。(3)甲方有義務為乙方必要的施工條件,包括但不限于施工場地、水電氣供應等。(4)甲方有義務對乙方提交的施工進度報告和結算報告進行審核,并在規定時間內支付相應款項。2.乙方權利與義務:(1)乙方有權要求甲方按照合同約定施工條件,并按時支付工程款。(2)乙方有義務按照設計圖紙和施工規范進行施工,確保工程質量。(3)乙方有義務在施工過程中采取必要的安全措施,確保施工安全。(4)乙方有義務在工程進度達到約定節點時,及時向甲方提交進度款申請和進度報告。(5)乙方有義務在工程竣工后,按照甲方要求進行工程驗收,并在保修期內承擔保修責任。四、質量保證與服務1.質量保證:(1)乙方承諾按照國家相關標準和合同要求,確保工程質量達到設計規范和施工驗收標準。(2)乙方應采用合格的建筑材料和施工工藝,不得使用不合格或假冒偽劣產品。(3)乙方應建立健全質量管理體系,對施工過程中的質量問題進行及時整改和糾正。(4)工程驗收合格后,乙方應不少于一年的免費保修服務,確保工程質量。2.服務內容:(1)乙方應按照合同約定的時間節點,向甲方施工進度報告和工程變更通知。(2)乙方應配合甲方進行工程驗收,并在驗收過程中必要的協助和解釋。(3)乙方應定期向甲方匯報工程進度和質量情況,及時解決施工過程中出現的問題。(4)乙方應確保施工現場的整潔和安全,遵守國家有關環境保護和安全生產的法律、法規。(5)乙方應按照合同約定,對施工過程中發生的意外事件或不可抗力因素及時通知甲方,并采取必要的應對措施。五、履行與變更1.履行:(1)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,乙方應在合同約定的工期內完成工程施工。(2)乙方應嚴格按照設計圖紙和施工規范進行施工,確保工程質量。(3)甲方應按照合同約定支付工程款,乙方應在收到款項后及時進行施工。(4)雙方應按照合同約定,在工程進度達到約定節點時進行進度款的支付。(5)工程竣工后,雙方應共同進行驗收,并按驗收結果進行結算。2.變更:(1)因設計變更、工程量增減、不可抗力等因素導致工程內容或工期發生變化,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議。(2)任何變更協議的簽訂均應遵循公平、合理原則,并明確變更后的工程款計算方式和支付時間。(3)未經雙方書面同意,任何一方不得擅自變更合同內容。(4)如因變更導致合同總價或工期發生實質性變化,雙方應重新協商并簽訂補充協議。六、保密條款1.雙方在本合同履行過程中,可能接觸到對方的商業秘密、技術秘密、財務信息等保密信息。2.雙方對本合同內容以及履行過程中獲得的保密信息負有保密義務,未經對方同意,不得向任何第三方泄露。3.保密信息的保密期限自本合同生效之日起至合同終止后五年止。4.雙方應采取必要措施,確保保密信息的保密性,包括但不限于限制訪問權限、設置保密標識、建立保密制度等。5.如因違反保密義務導致對方遭受損失,違約方應承擔相應的法律責任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。6.本保密條款的效力不受本合同其他條款變更或終止的影響。7.在保密期限屆滿或雙方另有約定的情況下,保密信息不再受本條款約束。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決。2.如協商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.訴訟過程中,雙方應繼續履行本合同,除非法院裁定暫停履行。4.在爭議解決期間,任何一方不得擅自變更合同內容或終止合同履行。5.爭議解決過程中,雙方應遵守誠實信用原則,必要的相關證據和資料。6.除法律另有規定外,爭議解決過程中產生的費用由敗訴方承擔。7.本合同爭議解決方式為最終且排他的,雙方不得再向其他任何仲裁機構申請仲裁或向其他法院提起訴訟。八、其它條款1.合同解除:在發生不可抗力、一方違約嚴重違反合同、合同目的不能實現等情形時,雙方可解除合同。2.合同終止:合同履行完畢或雙方協商一致終止合同,合同即終止。3.違約責任:任何一方違反合同約定,應承擔相應的違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等。4.通知:任何通知、要求或其他通信,應以書面形式進行,并通過雙方指定的通訊方式送達。5.不可抗力:因自然災害、戰爭、政府行為等不可抗力事件導致合同無法履行或履行困難的,雙方可免除或部分免除責任。6.合同附件:本合同附件與本合同具有同等法律效力。7.合同的修改與補充:對本合同的修改或補充,必須以書面形式進行,并由雙方簽字或蓋章確認。8.合同文本:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。九、合同簽署本合同經甲乙雙方授權代表簽字蓋章后生效。甲方授權代表

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論