2025年家具定制裝修合同范文本合同由以下雙方于年月日在中華人民共和國省市簽訂：甲方（定作方）：法定代表人（或負責人）：地址：聯系XX：乙方（承攬方）：法定代表人（或負責人）：地址：聯系XX：根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，就甲方委托乙方進行家具定制及裝修工程的相關事宜達成一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：包括但不限于家具定制、安裝及相關裝修工程，具體詳見附件《家具定制及裝修工程清單》（以下簡稱“工程清單”）。1.4工程期限：開工日期：年月日竣工日期：年月日總工期：日歷天（包括節假日）。1.5質保期：自工程驗收合格之日起，乙方對本工程提供年的質量保修服務。第二條合同價款2.1合同總價款：人民幣（大寫）元整（￥）。2.2價款構成：包括但不限于材料費、人工費、設計費、安裝費、運輸費、管理費及其他相關費用。2.3付款方式：a.合同簽訂后日內，甲方支付合同總價款的%作為定金，即人民幣元整（￥）；b.材料進場后日內，甲方支付合同總價款的%，即人民幣元整（￥）；c.工程竣工驗收合格后日內，甲方支付合同總價款的%，即人民幣元整（￥）；d.余款元整（￥）作為質量保證金，待質保期滿后日內付清。2.4付款賬戶信息：乙方指定收款賬戶：戶名：開戶行：賬號：第三條甲方的權利與義務3.1提供相關資料：甲方應在本合同簽訂后日內向乙方提供設計所需的全部資料，包括但不限于房屋平面圖、家具尺寸要求、風格偏好及相關設計圖紙。3.2施工配合：甲方應為乙方提供必要的施工條件，包括但不限于通水、通電及施工場地的清理。甲方需協調乙方與物業管理部門的關系，確保施工順利進行。3.3驗收檢查：甲方有權對乙方提供的材料、施工工藝及工程進度進行檢查，并提出合理建議和要求。3.4按時付款：甲方應按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付款項，不得無故拖延或拒付。第四條乙方的權利與義務4.1設計與施工：乙方應根據甲方要求進行設計，并在日內向甲方提交設計圖紙，經甲方確認后方可施工。乙方應嚴格按照設計圖紙及行業規范進行施工，確保工程質量和施工安全。4.2材料采購：乙方負責所有材料的采購，需保證材料的質量符合國家標準及相關環保要求，并向甲方提供材料合格證明。乙方不得擅自更換甲方確認的材料品牌或規格，如需變更，需經甲方書面同意。4.3工期管理：乙方應嚴格按照合同約定的工期組織施工，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日需向甲方支付合同總價款%的違約金。4.4施工現場管理：乙方應遵守施工現場的安全管理規定，采取必要的安全措施，確保施工人員及甲方財產的安全。4.5維修服務：在質保期內，乙方應負責對工程進行維修，接到甲方通知后小時內到場維修。若乙方未能及時履行維修義務，甲方有權委托第三方進行維修，相關費用由乙方承擔。第五條材料及質量要求5.1材料要求：所有材料需符合國家相關環保標準及甲方要求，具體品牌、規格及質量標準詳見工程清單。5.2材料驗收：材料進場時，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應在日內完成驗收并簽字確認。若材料不符合要求，乙方應在日內更換或退貨。5.3施工質量：乙方應嚴格按照國家相關施工規范及設計圖紙進行施工，確保工程符合甲方要求及質量標準。5.4樣板確認：如有需要，乙方應制作樣板供甲方確認，樣板確認后方可進行大面積施工。第六條工期及延期責任6.1工期順延：如因甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求順延工期，且甲方應承擔由此產生的額外費用。6.2停工損失：如因乙方原因導致停工，乙方應承擔停工期間的損失，并按每日元支付甲方違約金。第七條驗收及交付7.1分階段驗收：工程分為以下階段進行驗收：a.材料進場驗收；b.隱蔽工程驗收；c.整體驗收。7.2驗收標準：驗收標準以本合同約定的設計圖紙、工程清單及相關國家標準為依據。7.3驗收異議：如甲方在驗收中發現質量問題，應在日內書面通知乙方，乙方應在日內修復或返工。7.4交付使用：驗收合格后，乙方應在日內將工程交付甲方使用，并辦理交接手續。第八條違約責任8.1甲方違約：如甲方未按本合同約定支付款項，每逾期一日，需向乙方支付應付金額%的違約金。8.2乙方違約：如乙方未按本合同約定工期完成工程，每逾期一日，需向甲方支付合同總價款%的違約金。8.3質量違約：如乙方提供的材料或施工質量不符合要求，甲方有權要求乙方返工或更換材料，由此產生的費用由乙方承擔，且乙方需賠償甲方由此造成的損失。第九條爭議解決9.1本合同履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1合同變更：任何對本合同的變更需經雙方協商一致，并簽訂書面補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。10.2通知與送達：本合同項下的通知及文件需以書面形式送達，送達地址以本合同載明的地址為準。任何一方變更地址需提前日書面通知對方，否則由此引起的后果由變更方承擔。10.3合同份數：本合同一式份，甲乙雙方各執份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人/授權代表簽字：日期：年月日乙方（蓋章）：