嚴謹建筑施工合同標準文本_第1頁
嚴謹建筑施工合同標準文本_第2頁
嚴謹建筑施工合同標準文本_第3頁
嚴謹建筑施工合同標準文本_第4頁
嚴謹建筑施工合同標準文本_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

嚴謹建筑施工合同標準文本第一篇范文:合同編號:__________

合同雙方:

甲方(以下簡稱“發包方”):

乙方(以下簡稱“承包方”):

鑒于甲方需對以下工程項目進行施工建設,現經甲乙雙方友好協商,達成如下合同條款:

一、工程概況

1.工程名稱:__________工程

2.工程地點:__________

3.工程規模:__________

4.工程內容:__________

5.工程預算:__________

二、合同雙方權利義務

1.發包方權利義務:

(1)按照合同約定的時間、地點提供施工所需的場地、水源、電源、通訊設施等;

(2)按照合同約定向承包方支付工程款;

(3)負責工程項目的質量監督、進度管理等工作;

(4)按照合同約定承擔工程項目的相關費用。

2.承包方權利義務:

(1)按照合同約定的時間、地點完成工程項目的施工建設;

(2)保證工程項目的質量符合國家有關標準;

(3)遵守施工現場的各項規章制度,確保施工安全;

(4)按照合同約定的時間、地點向發包方提交竣工資料;

(5)承擔工程項目的相關費用。

三、合同工期

1.合同工期:__________天;

2.竣工日期:__________年__________月__________日。

四、工程質量

1.工程質量應符合國家有關標準和設計文件的要求;

2.乙方在施工過程中應嚴格按照設計文件和施工規范進行施工;

3.發包方有權對施工過程中的質量問題進行監督和驗收。

五、工程款支付

1.工程款支付方式:__________;

2.工程款支付時間:__________;

3.乙方在工程竣工驗收合格后,有權按照合同約定向發包方申請支付工程款。

六、違約責任

1.甲方未能按照合同約定提供施工所需場地、水源、電源、通訊設施等,導致工期延誤的,應向乙方支付違約金__________元;

2.乙方未能按照合同約定的時間、地點完成工程項目的施工建設,導致工期延誤的,應向甲方支付違約金__________元;

3.乙方施工過程中出現質量問題,未按照合同約定整改的,應承擔相應的違約責任。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決;

2.如協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效;

2.本合同一式__________份,甲乙雙方各執__________份,具有同等法律效力;

3.本合同未盡事宜,雙方可另行協商補充。

附件:

1.工程項目設計文件;

2.工程項目施工圖紙;

3.工程項目施工組織設計;

4.工程項目合同簽訂通知書;

5.其他與本合同有關的文件。

第二篇范文:第三方主體+甲方權益主導

合同編號:__________

合同雙方:

甲方(以下簡稱“發包方”):

乙方(以下簡稱“承包方”):

第三方(以下簡稱“監理方”):

鑒于甲方需對以下工程項目進行施工建設,為保障工程質量、進度和投資效益,現經甲乙雙方及監理方友好協商,達成如下合同條款:

一、工程概況

1.工程名稱:__________工程

2.工程地點:__________

3.工程規模:__________

4.工程內容:__________

5.工程預算:__________

二、合同主體權利義務

1.發包方權利義務:

(1)有權對工程項目的施工過程進行監督和檢查;

(2)有權要求乙方按照合同約定的時間、地點完成工程項目的施工建設;

(3)有權要求乙方保證工程項目的質量符合國家有關標準和設計文件的要求;

(4)有權要求乙方在施工過程中遵守施工現場的各項規章制度,確保施工安全;

(5)有權要求乙方在工程竣工驗收合格后,按照合同約定的時間、地點向發包方提交竣工資料;

(6)有權要求乙方承擔工程項目的相關費用;

(7)有權要求乙方在合同約定的范圍內,對工程項目的施工進度、質量、安全等方面進行整改。

2.承包方權利義務:

(1)按照合同約定的時間、地點完成工程項目的施工建設;

(2)保證工程項目的質量符合國家有關標準和設計文件的要求;

(3)遵守施工現場的各項規章制度,確保施工安全;

(4)按照合同約定的時間、地點向發包方提交竣工資料;

(5)承擔工程項目的相關費用;

(6)接受監理方的監督和檢查,對監理方提出的問題進行整改。

3.監理方權利義務:

(1)對工程項目的施工過程進行監督和檢查,確保工程質量、進度和投資效益;

(2)對乙方在施工過程中出現的問題提出整改意見,并要求乙方及時整改;

(3)對工程項目的施工進度、質量、安全等方面進行評估,并向發包方報告;

(4)對工程項目的施工合同進行審核,確保合同條款的合法性和合理性;

(5)對工程項目的施工過程中出現的爭議進行調解。

三、工程款支付

1.工程款支付方式:__________;

2.工程款支付時間:__________;

3.乙方在工程竣工驗收合格后,有權按照合同約定向發包方申請支付工程款。

四、違約責任及限制條款

1.乙方未能按照合同約定的時間、地點完成工程項目的施工建設,導致工期延誤的,應向甲方支付違約金__________元;

2.乙方施工過程中出現質量問題,未按照合同約定整改的,應承擔相應的違約責任;

3.乙方在施工過程中違反施工現場的各項規章制度,導致安全事故的,應承擔相應的法律責任;

4.乙方在施工過程中出現重大質量問題,導致工程報廢的,乙方應承擔全部責任;

5.乙方在施工過程中出現重大安全事故,導致人員傷亡的,乙方應承擔相應的法律責任;

6.乙方在施工過程中出現重大質量或安全事故,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔相應的賠償責任。

五、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決;

2.如協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、合同生效及其他

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效;

2.本合同一式__________份,甲乙雙方及監理方各執__________份,具有同等法律效力;

3.本合同未盡事宜,雙方可另行協商補充。

附件:

1.工程項目設計文件;

2.工程項目施工圖紙;

3.工程項目施工組織設計;

4.工程項目合同簽訂通知書;

5.其他與本合同有關的文件。

第三方介入的意義和目的:

第三方監理方的介入,旨在確保工程項目的施工質量、進度和投資效益,維護甲方的合法權益,降低施工風險。

甲方為主導的目的和意義:

甲方作為發包方,對工程項目的施工建設具有主導權,通過合同條款的制定,保障自身權益,確保工程項目的順利實施。甲方權益主導的合同模式,有利于提高工程項目的施工質量,降低施工風險,實現投資效益的最大化。

第三篇范文:第三方主體+甲方權益主導

合同編號:__________

合同雙方:

甲方(以下簡稱“業主”):

乙方(以下簡稱“施工方”):

第三方(以下簡稱“監理方”):

鑒于業主擬對其新建住宅小區進行施工建設,為保障施工過程的順利進行和施工方的合法權益,現經甲乙雙方及監理方友好協商,達成如下合同條款:

一、工程概況

1.工程名稱:__________住宅小區施工項目

2.工程地點:__________

3.工程規模:__________

4.工程內容:__________

5.工程預算:__________

二、合同主體權利義務

1.業主權利義務:

(1)負責提供施工所需的場地、水源、電源、通訊設施等;

(2)按照合同約定支付工程款;

(3)對施工過程中的質量問題進行監督和驗收;

(4)按照合同約定承擔工程項目的相關費用;

(5)在施工過程中,如因業主原因導致施工方損失,應予以賠償。

2.施工方權利義務:

(1)按照合同約定的時間、地點完成住宅小區的施工建設;

(2)保證工程項目的質量符合國家有關標準和設計文件的要求;

(3)遵守施工現場的各項規章制度,確保施工安全;

(4)按照合同約定的時間、地點向業主提交竣工資料;

(5)在施工過程中,如因業主原因導致施工方損失,有權要求業主賠償;

(6)在施工過程中,如因施工方自身原因導致業主損失,應承擔相應的違約責任。

3.監理方權利義務:

(1)對住宅小區施工過程進行監督和檢查,確保工程質量、進度和投資效益;

(2)對施工方在施工過程中出現的問題提出整改意見,并要求施工方及時整改;

(3)對住宅小區施工進度、質量、安全等方面進行評估,并向業主報告;

(4)對施工合同進行審核,確保合同條款的合法性和合理性;

(5)對施工過程中出現的爭議進行調解。

三、工程款支付

1.工程款支付方式:__________;

2.工程款支付時間:__________;

3.施工方在工程竣工驗收合格后,有權按照合同約定向業主申請支付工程款。

四、違約責任及限制條款

1.業主未能按照合同約定提供施工所需場地、水源、電源、通訊設施等,導致工期延誤的,應向施工方支付違約金__________元;

2.業主在施工過程中未按照合同約定支付工程款,導致施工方損失的,應承擔相應的賠償責任;

3.業主在施工過程中違反施工現場的各項規章制度,導致安全事故的,應承擔相應的法律責任;

4.業主在施工過程中出現重大質量問題,導致工程報廢的,業主應承擔全部責任;

5.業主在施工過程中出現重大安全事故,導致人員傷亡的,業主應承擔相應的法律責任;

6.業主在施工過程中出現重大質量或安全事故,施工方有權解除合同,并要求業主承擔相應的賠償責任。

五、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決;

2.如協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、合同生效及其他

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效;

2.本合同一式__________份,甲乙雙方及監理方各執__________份,具有同等法律效力;

3.本合同未盡事宜,雙方可另行協商補充。

附件:

1.住宅小區設計文件;

2.住宅小區施工圖紙;

3.住宅小區施工組織設計;

4.住宅小區合同簽訂通知書;

5.其

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論