農村建房承攬合同樣本一第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

鑒于甲方擬在農村地區新建房屋，乙方具備相應的建筑資質和施工能力，雙方經友好協商，就甲方新建房屋的承攬事宜達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規模：____________________

1.4工程內容：____________________

1.5工程投資：____________________

二、工程工期

2.1工程開工日期：____________________

2.2工程竣工日期：____________________

2.3工期延誤責任：____________________

三、工程質量

3.1工程質量標準：____________________

3.2工程質量保證期：____________________

3.3工程質量驗收：____________________

四、工程款項

4.1工程款項支付方式：____________________

4.2工程款項支付進度：____________________

4.3工程款項支付違約責任：____________________

五、安全生產

5.1乙方應嚴格按照國家有關安全生產的法律法規和標準進行施工，確保施工現場安全。

5.2乙方應建立健全安全生產責任制，加強施工現場安全管理。

5.3乙方應定期對施工現場進行檢查，發現安全隱患及時整改。

六、違約責任

6.1甲方未按約定支付工程款項的，應向乙方支付違約金，違約金按每日工程款總額的_____%計算。

6.2乙方未按約定完成工程任務的，應向甲方支付違約金，違約金按每日工程款總額的_____%計算。

6.3雙方因工程質量發生爭議的，應協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

8.2本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.工程設計圖紙

2.工程施工方案

3.工程合同備案表

4.甲方提供的場地證明

5.乙方資質證書復印件

6.乙方安全生產許可證復印件

7.其他相關文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

鑒于甲方擬在農村地區新建房屋，乙方具備相應的建筑資質和施工能力，丙方作為監理方，負責對整個工程進行監督管理，確保工程質量和安全，雙方經友好協商，就甲方新建房屋的承攬事宜達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規模：____________________

1.4工程內容：____________________

1.5工程投資：____________________

二、丙方監理職責

2.1丙方負責對整個工程進行監理，確保工程符合設計要求和國家相關標準。

2.2丙方對乙方的施工進度、質量、安全等方面進行監督管理，發現問題及時向甲方報告。

2.3丙方對施工過程中發生的爭議進行調解，協助解決施工過程中遇到的技術難題。

三、工程工期

3.1工程開工日期：____________________

3.2工程竣工日期：____________________

3.3工期延誤責任：乙方未按約定完成工程任務的，應向甲方支付違約金，違約金按每日工程款總額的_____%計算。

四、工程質量

4.1工程質量標準：____________________

4.2工程質量保證期：____________________

4.3工程質量驗收：丙方負責對工程質量進行驗收，驗收合格后方可交付使用。

五、工程款項

5.1工程款項支付方式：____________________

5.2工程款項支付進度：____________________

5.3工程款項支付違約責任：甲方未按約定支付工程款項的，應向乙方支付違約金，違約金按每日工程款總額的_____%計算。

六、安全生產

6.1乙方應嚴格按照國家有關安全生產的法律法規和標準進行施工，確保施工現場安全。

6.2乙方應建立健全安全生產責任制，加強施工現場安全管理。

6.3丙方對安全生產進行監督管理，確保施工過程中無安全事故發生。

七、違約責任

7.1乙方未按約定完成工程任務的，應向甲方支付違約金，違約金按每日工程款總額的_____%計算。

7.2丙方未履行監理職責，導致工程質量或安全事故的，應承擔相應法律責任。

7.3甲方有權要求乙方在規定時間內整改質量問題或安全隱患，逾期未整改的，甲方有權解除合同。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

9.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工方案

3.工程合同備案表

4.甲方提供的場地證明

5.乙方資質證書復印件

6.乙方安全生產許可證復印件

7.丙方監理資質證書復印件

8.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

1.確保工程質量：丙方作為監理方，對工程進行全程監督，確保工程符合設計要求和國家標準。

2.提高安全生產水平：丙方對安全生產進行監督管理，降低安全事故發生的風險。

3.促進合同履行：丙方對工程進度、質量、安全等方面進行監督，確保合同得到全面履行。

甲方權益主導的目的和意義：

1.確保甲方利益：甲方作為投資方，通過引入第三方監理，保障自身權益得到充分保障。

2.提高工程質量：甲方通過監督乙方施工質量，確保工程符合預期目標。

3.降低風險：甲方通過引入丙方監理，降低施工過程中可能出現的風險。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

鑒于乙方具備專業的建筑施工能力，甲方計劃委托乙方進行新建房屋的建設，丙方作為造價咨詢方，負責對工程進行造價咨詢和成本控制，雙方經友好協商，就乙方承攬新建房屋建設事宜達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：____________________

1.2工程地點：____________________

1.3工程規模：____________________

1.4工程內容：____________________

1.5工程投資：____________________

二、丙方造價咨詢職責

2.1丙方負責對整個工程進行造價咨詢，提供準確的工程成本預算和結算服務。

2.2丙方對工程變更、增減工程量等事宜進行造價審核，確保成本控制在合理范圍內。

2.3丙方定期向乙方提供工程成本分析報告，協助乙方進行成本控制。

三、工程工期

3.1工程開工日期：____________________

3.2工程竣工日期：____________________

3.3工期延誤責任：甲方未按約定支付工程款項或提供必要施工條件的，應承擔工期延誤責任。

四、工程款項

4.1工程款項支付方式：____________________

4.2工程款項支付進度：____________________

4.3工程款項支付違約責任：甲方未按約定支付工程款項的，應向乙方支付違約金，違約金按每日工程款總額的_____%計算。

五、工程質量

5.1工程質量標準：____________________

5.2工程質量保證期：____________________

5.3工程質量驗收：丙方負責對工程質量進行造價審核，驗收合格后方可進行下一階段的施工。

六、丙方造價咨詢權利

6.1丙方有權要求乙方提供完整的工程資料，包括設計圖紙、施工方案等。

6.2丙方有權對乙方提交的工程變更、增減工程量等事宜進行造價審核。

6.3丙方有權要求乙方按照合同約定進行成本控制，并對成本控制措施進行監督。

七、違約責任

7.1甲方未按約定支付工程款項的，應向乙方支付違約金，違約金按每日工程款總額的_____%計算。

7.2甲方未按約定提供施工條件的，應承擔工期延誤責任。

7.3乙方未按約定進行成本控制的，丙方有權要求乙方進行整改，逾期未整改的，丙方有權暫停咨詢工作。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

9.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工方案

3.工程合同備案表

4.甲方提供的場地證明

5.乙方資質證書復印件

6.丙方造價咨詢資質證書復印件

7.其他相關文件

乙方為主導的目的和意義：

1.保障乙方利益：乙方作為施工方，通過丙方的造價咨詢，確保工程成本得到有效控制，維護自身經濟利益。

2.提高施