2025建筑給排水工程施工合同第一條總則1.1本合同由以下雙方于年月日在中華人民共和國省市簽訂：甲方（建設單位）：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（施工單位）：地址：法定代表人：聯系方式：1.2本合同依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致簽訂。第二條工程概況2.1工程名稱：2.2工程地點：2.3建筑面積：平方米2.4結構類型：2.5合同工期：總工期日歷天，計劃開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月日。第三條承包范圍3.1乙方承包的工程范圍包括但不限于以下內容：（1）給水系統施工：包括生活給水、消防給水等管道安裝及設備安裝；（2）排水系統施工：包括雨水排放、污水排放等管道安裝及設備安裝；（3）圖紙范圍內所有給排水系統的調試和試運行；（4）與其他專業工程的配合工作。第四條工期4.1乙方應按照合同約定的工期完成工程施工，不得延誤。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方需向甲方支付違約金元。4.2因不可抗力或甲方原因導致的停工，乙方應在事件發生后日內書面通知甲方，并提供相應證明文件，經甲方確認后可順延工期。第五條質量標準5.1本工程的質量標準為：（1）符合國家現行《建筑給排水工程施工質量驗收規范》GB50242-2025；（2）滿足設計圖紙及技術要求。5.2工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料和竣工報告，甲方應在收到后日內組織驗收。5.3質保期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。質保期內，如出現質量問題，乙方應在接到通知后小時內響應，并在日內完成維修。第六條合同價款6.1本合同總價為人民幣元（大寫：）。其中：（1）給水系統施工費用：元；（2）排水系統施工費用：元；（3）其他費用：元。6.2合同價款調整條件：（1）設計變更或簽證導致的工程量增減；（2）材料價格波動超出±%時，雙方可協商調整。第七條材料設備供應7.1甲供材料：甲方提供的材料清單見附件一，乙方應妥善保管并合理使用。7.2乙供材料：乙方采購的材料需符合設計要求和國家規范，并提供合格證、檢測報告等證明文件。如因乙方采購的材料質量問題導致工程返工，責任由乙方承擔。第八條雙方權利與義務甲方權利與義務：8.1負責辦理施工許可證及其他相關手續；8.2按時支付工程款；8.3協調解決施工現場與其他單位的配合問題；8.4監督乙方施工進度和質量，有權要求乙方整改不合格項目。乙方權利與義務：9.1按照合同約定完成工程施工；9.2編制詳細的施工組織設計并報甲方審批；9.3確保施工現場安全文明施工，遵守當地環保規定；9.4及時向甲方提交竣工資料和結算報告。第九條施工與驗收10.1乙方應嚴格按照設計圖紙、規范及施工方案進行施工，確保工程質量和進度。10.2隱蔽工程驗收：在隱蔽工程施工前，乙方應通知甲方及監理單位進行驗收，并做好記錄。未經驗收不得覆蓋或封閉。10.3竣工驗收：（1）工程具備竣工條件后，乙方向甲方提交竣工報告；（2）甲方應在收到竣工報告后日內組織驗收；（3）驗收合格后，雙方簽署《竣工驗收證明書》。第十條安全文明施工11.1乙方應制定安全施工措施，確保施工現場人員和財產安全。11.2施工期間發生的安全事故，由責任方承擔全部責任及費用。11.3乙方需遵守當地環保規定，采取有效措施減少噪音、揚塵等污染。第十一條變更與簽證12.1工程變更：（1）設計變更應由甲方書面通知；（2）乙方應在收到變更通知后日內提出調整方案及費用變化說明。12.2現場簽證：（1）施工過程中發生的簽證事項，乙方應及時記錄并提交甲方審批；（2）未經甲方簽字確認的簽證無效。第十二條工程款支付13.1預付款：合同簽訂后日內，甲方向乙方支付合同總價的%作為預付款。13.2進度款：每月日，乙方提交當月完成工程量報表，經甲方審核后支付進度款。13.3竣工結算：（1）竣工驗收合格后日內，乙方向甲方提交結算資料；（2）甲方應在收到結算資料后日內完成審核，并支付剩余工程款。第十三條竣工結算14.1結算依據：（1）合同約定的價款；（2）設計變更及簽證文件；（3）雙方確認的工程量清單。14.2甲方收到結算資料后，應在日內提出審核意見。如有爭議，雙方協商解決或委托第三方審計機構進行結算。第十四條違約責任15.1乙方違約：（1）因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日支付違約金元；（2）工程質量不符合要求的，乙方應無償返工直至合格，并承擔由此造成的損失。15.2甲方違約：（1）未能按時支付工程款，每逾期一日支付違約金元；（2）因甲方原因導致工程停工或變更，應賠償乙方遭受的損失。第十五條爭議解決16.1雙方在履行合同過程中發生爭議時，應通過友好協商解決。16.2協商不成的，任何一方可向人民法院提起訴訟。第十六條其他條款17.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。17.2本合同一式份，甲乙雙方各執份，自簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日