2024年一級建造師法規真題及答案第1題關于居住權的說法，正確的是（）。A.當事人應當采用書面形式訂立居住權合同B.居住權自居住權合同生效時設立C.居住權可以繼承D.居住權人有權出租設立居住權的住宅參考答案：A第2題關于占有的說法，正確的是（）。A.在施工過程中，施工企業對施工場地的占有屬于自主占有B.在施工過程中，建設單位對施工場地的占有屬于他主占有C.在施工過程中，施工企業對施工場地的占有屬于惡意占有D.占有的不動產或者動產被侵占的，占有人有權請求返還原物參考答案：D第3題關于專利權的說法，正確的是（）。A.授予專利權的外觀設計，應當具備新穎性、創造性和實用性B.《專利法》規定的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計C.發明專利權的期限自專利權授予之日起計算D.外觀設計專利權的期限為10年參考答案：B第4題關于侵犯商業秘密的說法，正確的是（）。A.第三人明知商業秘密權利人的前員工以盜竊手段獲取權利人商業秘密仍獲取該商業秘密的，不構成侵犯商業秘密B.經營者違反保密義務，披露其所掌握的商業秘密屬于侵犯商業秘密C.受到損害的商業秘密權利人的賠償數額，應當按照侵權人因侵權所獲得的利益確定D.在侵犯商業秘密案件的民事審判程序中，商業秘密權利人就對方侵權承擔全部舉證責任參考答案：B第5題關于產品責任的說法，正確的是（）。A.因產品存在缺陷造成他人損害的，被侵權人僅可向產品的銷售者請求賠償B.因運輸者的過錯使產品存在缺陷，造成他人損害的，被侵權人應當向產品的運輸者請求賠償C.明知產品存在缺陷仍然生產、銷售，造成他人死亡的，被侵權人有權請求相應的懲罰性賠償D.產品投入流通后發現存在缺陷造成他人損害的，生產者、銷售者不承擔責任參考答案：C第6題從建筑物上墜落的物品造成他人損害，經調查難以確定具體侵權人，除能夠證明自己不是侵權人的外，補償主體為（）。A.建筑物全體業主B.物業服務企業C.可能加害的建筑物使用人D.居民委員會參考答案：C第7題計算增值稅應納稅額時，下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣的是（）。A.非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物（不包括固有資產）、勞務和交通運輸服務B.自境外單位購進無形資產，從稅務機關或者扣繳義務人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額C.從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額D.從銷售方取得的增值稅專用發票上注明的增值稅額參考答案：A第8題關于契稅的說法，正確的是（）。A.契稅的具體稅率，由省、自治區、直轄市人民政府決定B.以償還債務方式轉移土地、房屋權屬的，免征契稅C.婚姻關系存續期間夫妻之間變更房屋權屬的，征收契稅D.房屋互換的，契稅的計稅依據為所互換的房屋價格的差額參考答案：D第9題尚未制定法律、行政法規的，國務院部門規章對違反行政管理秩序的行為，可以設定的行政處罰是（）。A.行政拘留B.責令停產停業C.警告D.沒收違法所得參考答案：C第10題關于刑罰的說法，正確的是（）。A.拘役是刑罰主刑的一種B.罰款是刑罰附加刑的一種C.附加刑不得獨立適用D.沒收財產是刑罰主刑的一種參考答案：A第11題某施工企業在施工中偷工減料，降低工程質量標準，造成重大安全事故，該施工企業的行為構成（）。A.重大勞動安全事故罪B.強令違章冒險作業罪C.重大責任事故罪D.工程重大安全事故罪參考答案：D第12題關于代理法律特征的說法，正確的是（）。A.代理人必須在代理權限范圍內實施代理行為B.代理行為不能導致法律權利義務關系的變化C.代理人實施代理行為時沒有獨立進行意思表示的權利D.代理行為的法律后果由代理人與被代理人共同承擔參考答案：A第13題根據《建筑法》，以欺騙手段取得建筑業企業資質證書的，應當承擔的法律責任是（）。A.注銷資質證書B.吊銷資質證書C.罰金D.行政拘留參考答案：B第14題關于申請建造師初始注冊的說法，正確的是（）。A.應當通過聘用單位提出申請B.初始注冊的條件與建造師資格考試的條件相同C.取得證書的人員可以受聘于2個相關單位D.建造師初始注冊通過備案完成參考答案：A第15題根據《注冊建造師管理規定》，關于建造師基本權利和義務的說法，正確的是（）。A.接受繼續教育是其權利而非義務B.在本人執業活動中形成的文件上簽字是其義務而非權利C.本人的注冊證書應當交由聘用單位保管D.協助注冊管理機關完成相關工作是其義務參考答案：D第16題根據《建筑業企業資質管理規定》，企業未按照要求提供企業信用檔案信息的，縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門有權作出的行政處罰決定是（）。A.責令限期改正B.沒收違法所得C.責令賠償損失D.罰金參考答案：A第17題根據《保障中小企業款項支付條例》，機關、事業單位從中小企業采購貨物、工程、服務，應當自（）之日起30日內支付款項。A.采購合同生效B.貨物、工程、服務交付C.保修期滿D.雙方確認結算金額參考答案：B第18題關于鄉村建設規劃許可證的說法，正確的是（）。A.在村莊規劃區內進行鄉鎮企業建設，不必申請鄉村建設規劃許可證B.在鄉規劃區內使用原有宅基地進行農村村民住宅建設的，統一由城市、縣人民政府核發鄉村建設規劃許可證C.在村莊規劃區內進行公益事業建設，申請鄉村建設規劃許可證的可以是個人D.在鄉規劃區內占用農用地進行鄉村公共設施建設，直接核發鄉村建設規劃許可證參考答案：C第19題下列事項中，屬于申請領取施工許可證條件的是（）。A.已向建設單位提交履約保證金B.施工場地已經基本具備施工條件C.已經在中標候選人公示期內D.建設資金已經落實參考答案：B第20題關于建筑工程中止施工的說法，正確的是（）。A.在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起3個月內，向發證機關報告B.施工企業應當按照規定做好建筑工程的維護管理工作C.建筑工程恢復施工時，應當經發證機關批準D.中止施工滿1年的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證參考答案：D第21題下列行為中，屬于違法分包的是（）。A.專業作業承包人除計取勞務作業費用外，還計取主要建筑材料款和大中型施工機械設備、主要周轉材料費用的B.專業承包單位未派駐項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員的C.專業作業承包人承包的范圍是承包單位承包的全部工程，專業作業承包人計取的是除上繳給承包單位的“管理費”之外的全部工程價款的D.專業作業的發包單位不是該工程承包單位的參考答案：A第22題關于招標方式的說法，正確的是（）。A.邀請招標必須向5個以上潛在投標人發出邀請B.公開招標是招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標C.邀請招標是招標人以投標邀請書的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標D.省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目，均可以進行邀請招標參考答案：B第23題關于建設工程開標的說法，正確的是（）。A.開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間之后公開進行B.開標地點應當為招標文件中預先確定的地點C.開標由招標人主持，邀請投標人推選的代表參加D.開標過程可以根據需要進行記錄參考答案：B第24題關于招標投標投訴處理的說法，正確的是（）。A.投標人對開標有異議的，應當自知道或者應當知道之日起15日內向有關行政監督部門投訴B.行政監督部門應當自收到投訴之日起5個工作日內決定是否受理投訴C.行政監督部門應當自受理投訴之日起20個工作日內作出書面處理決定D.投訴人以非法手段取得證明材料進行投訴的，行政監督部門應當予以駁回參考答案：D第25題關于框架協議采購的說法，正確的是（）。A.框架協議采購可以確定1名或者多名入圍供應商B.開放式框架協議采購是框架協議采購的主要形式C.框架協議采購需求在框架協議有效期內可以變動D.封閉式框架協議入圍供應商可以隨時退出框架協議參考答案：A第26題根據《民法典》，下列合同中，屬于可撤銷合同的是（）。A.違背公序良俗的合同B.行為人與相對人以虛假的意思表示訂立的合同C.行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權益訂立的合同D.第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同參考答案：D第27題甲施工企業向乙水泥廠采購水泥，合同約定總價款300萬元，甲按約定向乙支付了定金70萬元。后因乙供應的水泥不符合強制性國家標準導致該合同解除，甲可以要求乙返還的最高金額為（）。A.140萬元B.120萬元C.130萬元D.70萬元參考答案：C第28題根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》，關于施工合同工期順延的說法，正確的是（）。A.隱蔽工程在隱蔽之前，發包人沒有按照承包人的通知及時檢查的，承包人可以順延工期B.承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內申請過工期順延，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應當予以支持C.建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間不計入順延工期期間D.當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延視為工期不順延，承包人提出合理抗辯的，工期仍不可順延參考答案：A第29題下列情形中，對方當事人可以行使施工合同法定解除權的是（）。A.發包人遲延支付工程款的B.承包人將建設工程轉包的C.承包人采購不合格材料，監理人拒絕該材料進場的D.在保修期內，承包人未能在合理期限對工程缺陷進行修復的參考答案：B第30題某建筑設備公司向某施工企業出售了一批交由承運人運輸的在途二手外墻噴涂機器人，關于該買賣合同履行的說法，正確的是（）。A.設備公司對機器人承擔質量瑕疵擔保義務B.設備公司對機器人不承擔權利瑕疵擔保義務C.在途機器人毀損、滅失的風險自機器人交付時起由施工企業承擔D.因機器人不符合質量要求，施工企業拒絕接受機器人，機器人毀損、滅失的風險由設備公司與施工企業共同承擔參考答案：A第31題根據《民法典》，關于保證合同的說法，正確的是（）。A.非法人組織不得為保證人B.保證期間可以約定為主債務履行期限屆滿之日起6個月C.保證范圍應當明確約定為主債務及其利息、違約金、損害賠償金D.當事人在保證合同中對保證方式沒有約定的，按照連帶責任保證承擔保證責任參考答案：B第32題根據《民法典》，關于承攬合同履行的說法，正確的是（）。A.定作人驗收并受領承攬物或者工作成果的，免除承攬人的瑕疵擔保責任B.定作人不履行協助義務的，承攬人可以直接解除合同C.承攬人未經定作人同意將輔助承攬工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同D.定作人在承攬人完成工作前可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失參考答案：D第33題某施工企業與某倉儲中心簽訂了建材倉儲合同，并按照合同約定交付了建材，后施工企業提取建材時發現部分建材因保管不善潮濕損壞，雙方發生爭議，關于該倉儲合同的說法，正確的是（）。A.施工企業向倉儲中心交付建材時合同成立B.施工企業逾期提取建材，倉儲中心可以直接提存建材C.倉儲中心應當對潮濕損壞的建材承擔賠償責任D.施工企業提前提取建材，倉儲中心應當減收倉儲費參考答案：C第34題根據《保險法》，下列行為中，屬于保險人義務的是（）。A.保險事故發生后的及時通知義務B.保險事故發生時采取必要措施防止或者減少保險標的損失的義務C.對保險人責任免除條款的明確說明義務D.保險標的危險程度增加時的及時通知義務參考答案：C第35題下列安全責任中，屬于設計單位建設工程安全責任的是（）。A.處理施工安全事故隱患B.向施工企業提供真實、準確和完整的有關資料C.審查安全技術措施D.對采用新結構的建設工程在設計中提出預防生產安全事故的措施建議參考答案：D第36題根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，關于建筑起重機械安裝單位安全責任的說法，正確的是（）。A.編制建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案，并由本單位法定代表人簽字B.將建筑起重機械安裝、拆卸時間報工程所在地縣級以上地方人民政府建設主管部門審核C.組織安全施工技術交底并簽字確認D.安裝單位的技術負責人應當進行現場監督和定期巡查參考答案：C第37題關于安全生產許可證有效期的說法，正確的是（）。A.安全生產許可證的有效期為5年B.安全生產許可證需要延期的，企業應當于期滿后3個月內申請延期C.延期手續由原安全生產許可證頒發管理機關辦理D.未發生重大安全事故的，安全生產許可證有效期屆滿時自動延期參考答案：C第38題下列情形中，應當判定為施工安全管理重大事故隱患的是（）。A.施工企業未取得安全生產許可證B.施工從業人員未取得安全生產考核合格證書從事相關工作C.建筑施工特種作業人員未取得特種作業人員操作資格證書上崗作業D.分部分項工程未編制、未審核專項施工方案參考答案：C第39題下列情形中，施工企業負責人應當到施工現場進行帶班檢查的是（）。A.工程項目進行超過一定規模的分部分項工程施工時B.項目負責人因故暫時離崗時C.工程項目發現一般隱患時D.工程項目出現險情時參考答案：D第40題施工作業人員發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者采取可能的應急措施后撤離作業場所，體現作業人員的主要權利是（）。A.施工作業危險的知情權B.對危險行為的檢舉權C.緊急避險權D.請求民事賠償權參考答案：C第41題根據《消防法》，單位的消防安全責任人是（）。A.單位實際控制人B.單位主要責任人C.單位安全部門負責人D.單位行政部門負責人參考答案：B第42題關于分包工程生產安全事故報告的說法，正確的是（）。A.事故現場有關人員應當在合理時間內報告本單位負責人B.單位負責人應當立即如實報告當地負有安全生產監督管理職責的部門C.由分包單位負責逐級上報事故D.事故報告后應當每4小時補報一次參考答案：B第43題關于安全生產舉報的說法，正確的是（）。A.由應急管理部門集中受理舉報B.負有安全生產監督管理職責的部門應當公開舉報電話、信箱或者電子郵件地址等網絡舉報平臺C.受理的舉報事項經調查核實后，根據性質和程度決定是否形成書面材料D.涉及人員重傷的舉報事項，應當由縣級以上人民政府組織核查處理參考答案：B第44題關于政府主管部門實施建設工程抗震監督管理措施的說法，正確的是（）。A.對建設單位或者施工現場隨時進行監督檢查B.不得復制被檢查單位有關建設工程的文件和資料C.對隔震減震裝置實施抽樣檢測D.查封涉嫌違反抗震設防強制性標準的施工企業參考答案：C第45題根據《無障礙環境建設法》，關于無障礙環境建設保障措施的說法，正確的是（）。A.文明城市創建活動，應當將無障礙環境建設情況作為重要內容B.殘疾人聯合會有權修改涉及無障礙環境建設的標準C.地方結合本地實際制定的地方無障礙環境建設標準應當高于國家標準的相關技術要求D.中等職業學校應當開設無障礙環境建設相關專業和課程參考答案：A第46題關于工程監理單位質量責任和義務的說法，正確的是（）。A.工程監理單位可以轉讓工程監理業務B.工程監理單位不得與被監理工程的承包單位有隸屬關系C.未經總監理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用D.未經工程監理單位蓋章，建設單位不撥付工程款參考答案：B第47題根據《建設工程抗震管理條例》，施工企業在將隔震減震裝置用于建設工程前進行取樣時的監督單位為（）。A.住房城鄉建設主管部門B.建設單位或者工程監理單位C.設計單位或者檢測機構D.負有安全生產監督管理職責的部門參考答案：B第48題因施工企業的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人請求并經施工企業修理后造成逾期交付的，施工企業（）。A.應當承擔違約責任B.不承擔違約責任，修理費用由施工企業承擔C.應當承擔締約過失責任D.應當承擔侵權責任參考答案：A第49題建設工程竣工后，應當及時組織驗收的主體是（）。A.建設單位B.總承包單位C.監理單位D.質量監督機構參考答案：A第50題根據《城市建設檔案管理規定》，關于建設工程檔案資料的說法，正確的是（）。A.工程竣工驗收后6個月內，應當向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案B.組織竣工驗收時，應當組織對工程檔案進行驗收C.電子檔案簽署了具有法律效力的電子印章或者電子簽名的，也應當移交相應紙質檔案D.改建工程應當重新編制建設工程檔案，并按時報送參考答案：B第51題根據《建設工程質量保證金管理辦法》，關于建設工程質量保證金預留的說法，正確的是（）。A.發包人應當按照合同約定方式預留建設工程質量保證金，建設工程質量保證金總預留比例不得高于工程價款結算總額的2%B.合同約定由承包人以銀行保函替代預留建設工程質量保證金的，保函金額不得高于工程價款結算總額的1.5%C.在工程項目竣工前，已經繳納履約保證金的，發包人不得同時預留建設工程質量保證金D.采用工程質量保證擔保的，發包人可以同時預留建設工程質量保證金參考答案：C第52題根據《水污染防治法》，禁止設置排污口的是（）。A.風景名勝區水體B.飲用水水源保護區內C.貨運碼頭D.具有特殊經濟文化價值的水體參考答案：B第53題在噪聲敏感建筑物集中區域因特殊需要必須連續施工作業的，應當取得地方人民政府住房城鄉建設、生態環境主管部門或者地方人民政府指定的部門的證明，并（）。A.向附近居民支付賠償費用B.報經應急管理部門審批C.在施工現場顯著位置公示或者以其他方式公告附近居民D.經居民小區業主委員會同意參考答案：C第54題下列文物中，可以屬于私人所有的是（）。A.古文化遺址B.古墓葬C.石窟寺D.祖傳的字畫參考答案：D第55題某建設工程施工過程中發現地下古墓，立即報告了當地文物行政部門，如無特殊情況，文物行政部門接到報告后應當（）。A.在12小時內趕赴現場，并在3日內提出處理意見B.在24小時內趕赴現場，并在3日內提出處理意見C.在24小時內趕赴現場，并在5日內提出處理意見D.在24小時內趕赴現場，并在7日內提出處理意見參考答案：D第56題張某在甲施工企業連續工作滿8年；李某與甲已經連續訂立2次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作；王某在甲工作2年，并被甲聘任為總經理；趙某在甲累計工作了10年，但期間曾離職。除勞動者提出訂立固定期限勞動合同外，甲應當與其訂立無固定期限勞動合同的是（）。A.張某B.李某C.王某D.趙某參考答案：B第57題甲安裝工程公司擬與在公司工作了15年的王某解除合同，勞動合同解除前12個月王某的月平均工資為2.3萬元，該公司職工月平均工資0.8萬元，甲所在設區的市級人民政府公布的本地區上年度職工月平均工資為0.65萬元。根據《勞動合同法》，甲應當向王某支付的經濟補償是（）。A.34.5萬元B.12萬元C.9.75萬元D.23.4萬元參考答案：D第58題根據《工資支付暫行規定》，關于工資支付時間保障的說法，正確的是（）。A.工資必須在每月的前5個工作日內支付B.如遇節假日，工資應當在節假日結束后的第一個工作日支付C.工資至少每2個月支付1次D.實行周、日、小時工資制的，工資可按周、日、小時支付參考答案：D第59題女大學生林某被企業錄用后，主動要求到最苦、最累的崗位工作。根據《勞動法》，企業可以滿足她的要求，但不得安排其從事的是（）。A.高處作業B.低溫、冷水作業C.夜班工作D.礦山井下作業參考答案：D第60題社會保險行政部門受理工傷認定申請后，職工或者其近親屬認為是工傷，用人單位不認為是工傷，關于工傷認定證據的說法，正確的是（）。A.由職工或者其近親屬承擔舉證責任B.由用人單位承擔舉證責任C.由社會保險行政部門依職權調查取證D.由人民法院依職權調查取證參考答案：B第61題關于勞動爭議仲裁委員會設立的說法，正確的是（）。A.按照行政區劃層層設立B.省、自治區人民政府只能決定在設區的市設立C.直轄市人民政府可以決定在區、縣設立D.設區的市僅能設立1個勞動爭議仲裁委員會參考答案：C第62題關于人民調解的說法，正確的是（）。A.經人民調解委員會調解達成的調解協議，具有法律約束力B.經人民調解委員會調解達成的調解協議，當事人有權申請強制執行C.經人民調解委員會調解達成調解協議后，一方當事人有權向人民法院申請司法確認D.未經人民調解委員會調解的，不得提起民事訴訟參考答案：A第63題根據《仲裁法》，下列糾紛中，能夠約定仲裁的是（）。A.婚姻糾紛B.繼承糾紛C.監護糾紛D.融資租賃合同糾紛參考答案：D第64題根據《仲裁法》，關于仲裁庭組成的說法，正確的是（）。A.仲裁庭可以由3名仲裁員或者1名仲裁員組成B.當事人可以約定仲裁庭由5名仲裁員組成C.仲裁庭由當事人組建，仲裁員采取隨機抽取方式確定D.首席仲裁員應當由仲裁委員會主任指定參考答案：A第65題下列民事訴訟案件中，實行兩審終審制度的是（）。A.實現擔保物權案件B.確認調解協議案件C.小額訴訟案件D.建設工程施工合同案件參考答案：D第66題承包人起訴發包人支付工程價款，經傳票傳喚，訴訟參加人無正當理由拒不到庭的，人民法院的下列做法中，正確的是（）。A.承包人拒不到庭的，缺席判決B.第三人拒不到庭的，裁定中止案件審理C.證人拒不到庭的，按撤訴處理D.發包人拒不到庭的，缺席判決參考答案：D第67題對下列行政行為不服，申請人應當先向行政復議機關申請行政復議，對行政復議決定不服，方可以向人民法院提起行政訴訟的是（）。A.行政機關作出的確認自然資源所有權的決定B.申請政府信息公開，行政機關不予公開C.行政機關作出的行政強制執行決定D.行政機關作出的吊銷資質證書處罰決定參考答案：B第68題下列行政訴訟案件中，由中級人民法院受理一審的案件是（）。A.縣級人民政府作為被告的案件B.知識產權案件C.省公安廳作為被告的案件D.鄉鎮人民政府作為被告的案件參考答案：A第69題關于行政訴訟舉證責任的說法，正確的是（）。A.被告對作出的行政行為負有舉證責任B.原告應當提供其向被告提出異議的證據C.在訴訟過程中，被告可以自行向原告、第三人和證人收集證據D.原告應當提供證明行政行為違法的證據參考答案：A第70題人民法院認為事實清楚、權利義務關系明確、爭議不大的第一審行政案件，可以適用簡易程序的是（）。A.發回重審的案件B.屬于政府信息公開的案件C.按照審判監督程序再審的案件D.被訴行政行為經過聽證程序的案件參考答案：B第71題關于法的效力層級的說法，正確的有（）。A.憲法具有最高的法律效力B.法的制定主體、程序、時間、適用范圍影響法的效力層級C.行政法規的法律地位和法律效力高于地方性法規和部門規章D.地方性法規的效力高于政府規章的效力E.同一機關制定的自治條例和單行條例，新的規定與舊的規定不一致的，適用新的規定參考答案：ABCE第72題關于所有權權能的說法，正確的有（）。A.所有權是物權中最重要也最完全的一種權利，在法律上不受限制B.占有權可以根據所有權人的意志和利益分離出去，由非所有權人享有C.使用權只能由所有權人享有D.財產所有權的權能包括占有權、使用權、收益權和處分權E.處分權是所有權人最基本的權利，是所有權內容的核心參考答案：BDE第73題關于行政強制的說法，正確的有（）。A.行政強制包括行政強制措施和行政強制執行B.排除妨礙、恢復原狀屬于行政強制措施C.尚未制定法律，且屬于國務院行政管理職權事項的，行政法規可以設定限制公民人身自由的行政強制措施D.尚未制定法律、行政法規，且屬于地方性事務的，地方性法規可以設定扣押財物的行政強制措施E.法律、法規以外的其他規范性文件不得設定行政強制措施參考答案：ADE第74題根據《建筑業企業資質管理規定》，企業申請建筑業企業資質升級，資質許可機關不予批準其建筑業企業資質升級申請的情形有（）。A.超越本企業資質等級承攬工程B.未依法納稅C.未依法履行工程質量保修義務D.未按照規定繳納社會保障資金E.未取得施工許可證擅自施工參考答案：ACE第75題根據《注冊建造師管理規定》，注冊建造師在執業活動中有違法行為，縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門有權作出的行政處罰決定有（）。A.警告B.責令改正C.責令賠償損失D.行政拘留E.沒收違法所得參考答案：ABE第76題根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，下列不良行為記錄中，屬于施工企業資質不良行為的有（）。A.以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的B.不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的C.將承包的工程轉包或者違法分包的D.未取得資質證書承攬工程的E.以欺騙手段取得資質證書承攬工程的參考答案：DE第77題根據《城鄉規劃法》，關于規劃條件的說法，正確的有（）。A.建設單位應當參照規劃條件進行建設B.變更規劃條件必須向城市、縣人民政府城鄉規劃主管部門提出申請C.規劃條件的變更內容不符合控制性詳細規劃的，城鄉規劃主管部門不得批準D.縣級以上地方人民政府城鄉規劃主管部門對建設工程是否符合規劃條件予以核實E.經城鄉規劃主管部門核實不符合規劃條件的，建設單位不得組織竣工驗收參考答案：BCDE第78題關于招標投標異議及其處理的說法，正確的有（）。A.投標人認為招標投標活動不符合規定的，有權向招標人提出異議B.潛在投標人對資格預審文件有異議的，應當在提交資格預審申請文件截止時間3日前提出C.投標人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間10日前提出D.投標人對開標有異議的，招標人應當在評標完成后作出答復E.對評標結果的異議作出答復前，招標人應當暫停招標投標活動參考答案：ACE第79題關于單一來源采購的說法，正確的有（）。A.單一來源采購方式適用于工程采購B.擬采用單一來源采購方式的，在報批之前，應當在省級以上財政部門指定媒體上公示，并將公示情況一并報財政部門C.采用單一來源采購方式公示期不得少于3個工作日D.對采用單一來源采購方式公示有異議的，可以在公示期間內將書面意見反饋給采購人、采購代理機構，并同時抄送相關財政部門E.采購人收到公示異議后應當組織補充論證，論證后認為異議成立的，應當采用其他采購方式參考答案：ABDE第80題根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》，發包人就建設工程質量缺陷承擔過錯責任的情形有（）。A.提供的設計有缺陷B.提供的建筑材料不符合強制性國家標準C.推薦購買的建筑構配件不符合行業標準D.直接指定分包人分包專業工程E.未按照合同約定支付預付款參考答案：ABD第81題下列情形中，導致施工合同權利義務終止的有（）。A.施工合同已經履行B.施工合同因故解除C.施工過程中承包人與發包人合并D.發包人被處以罰款E.承包人通知發包人將部分工程款支付給第三人參考答案：ABC第82題甲建材供應商與乙承運人簽訂了貨運合同，約定由乙運輸一批建材到異地，收貨人為丙施工企業，運費由丙支付。關于乙相關權利的說法，正確的有（）。A.如果甲不按照約定或者法定方式包裝建材，乙有權拒絕運輸B.建材運輸到達目的地后，乙有權要求丙及時受領C.如果丙不支付運費，乙有權留置該批建材D.如果丙無故拒絕接收，乙有權提存該批建材E.乙有權拒絕甲通常、合理的運輸要求參考答案：ABCD第83題下列情形中，安全生產許可證頒發管理機關或者其上級行政機關可以撤銷已經頒發的安全生產許可證的有（）。A.安全生產許可證頒發管理機關工作人員玩忽職守頒發安全生產許可證的B.超越法定職權頒發安全生產許可證的C.違反法定程序頒發安全生產許可證的D.安全生產許可證頒發管理機關發現企業不再具備安全生產條件的E.企業轉讓、冒用安全生產許可證的參考答案：ABC第84題根據《建設工程安全生產管理條例》，施工企業專職安全生產管理人員的類型有（）。A.機械B.土建C.安裝D.特種作業E.綜合參考答案：ABE第85題下列費用中，列入建筑工程安全防護、文明施工措施費用的有（）。A.環境保護費B.臨時設施費C.安全施工費D.建設管理費E.文明施工費參考答案：ABCE第86題根據《消防安全責任制實施辦法》，企業應當落實的消防安全主體責任有（）。A.明確各級、各崗位消防安全責任人及其職責B.保證安全費用高比例用于消防工作C.對建筑消防設施每年至少進行1次全面檢測D.所有單位均實行24小時消防值班制度E.定期開展防火檢查、巡查參考答案：ACE第87題根據《住房和城鄉建設部關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質量事故報告和調查處理工作的通知》，事故調查報告應當包括的內容有（）。A.事故項目及各主管部門概況B.事故發生經過和事故救援情況C.事故造成的直接和間接經濟損失D.事故發生的原因和事故性質E.事故責任者的處理決定參考答案：BD第88題施工企業拒不執行負有安全生產監督管理職責的部門作出的停止施工的決定，有發生生產安全事故的現實危險的，在保證安全的前提下，負有安全生產監督管理職責的部門可以通知有關單位采取的措施有（）。A.禁止通行B.停止供電C.停止撥付資金D.限制供應食品、藥品E.停止供應民用爆炸物品參考答案：BE第89題關于建設工程抗震相關主體責任和義務的說法，正確的有（）。A.設計單位可以根據建設單位的要求，在安全范圍內適度降低抗震設防強制性標準B.實行施工總承包的，隔震減震裝置可以由總承包單位和分包單位協同完成C.對抗震性能鑒定結果判定需要進行抗震加固且具備加固價值的已經建成的建設工程，所有權人應當進行抗震加固D.任何單位不得擅自變動建設工程抗震構件E.建設工程所有權人應當對存在嚴重抗震安全隱患的建設工程進行安全監測，并在加固前采取停止或者限制使用等措施參考答案：CDE第90題根據《無障礙環境建設法》，關于無障礙環境建設監督管理的說法，正確的有（）。A.無障礙環境建設應當發揮企業主導作用，調動市場主體積極性，引導社會組織和公眾廣泛參與B.對違反《無障礙環境建設法》規定損害社會公共利益的行為，人民檢察院可以提起公益訴訟C.縣級以上人民政府建立無障礙環境建設信息公示制度，不定期發布無障礙環境建設情況D.鄉鎮人民政府、街道辦事處應當協助有關部門做好無障礙環境建設工作E.新聞媒體可以對無障礙環境建設情況開展輿論監督參考答案：BDE第91題關于勘察、設計單位質量責任和義務的說法，正確的有（）。A.未經注冊的建設工程勘察人員，可以借用已注冊執業人員的名義從事建設工程勘察活動B.勘察、設計單位可以轉包所承攬的工程C.注冊建筑師、注冊結構工程師等注冊執業人員應當在設計文件上簽字，對設計文件負責D.對有特殊要求的建筑材料，設計單位可以指定生產廠、供應商E.設計單位應當就審查合格的施工圖設計文件向施工企業作出詳細說明參考答案：CDE第92題關于施工企業工程質量職工教育培訓制度的說法，正確的有（）。A.施工企業應當建立、健全教育培訓制度，加強對職工的教育培訓B.未經教育培訓或者考核不合格的