工程增加造價補充協議范本8篇篇1甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方將工程增加造價事項達成如下補充協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程造價：_________二、增加造價內容1.增加造價的原因：由于工程設計變更、材料價格上漲、工程量增加等原因，導致工程造價增加。2.增加造價的金額：經雙方協商，確定增加造價的金額為_________元。3.增加造價的范圍：本次增加造價涉及_________工程的_________部分。三、結算方式1.結算方式：本次增加造價的結算方式采用_________方式，具體為：_________。2.結算周期：結算周期為_________，具體為：_________。3.結算依據：結算依據為雙方確認的工程量、材料價格及變更簽證等。四、付款方式1.付款時間：乙方在結算周期結束后，向甲方提交結算報告，甲方在收到結算報告后，按照結算金額進行付款。2.付款比例：具體付款比例為：_________。3.付款方式：付款方式采用_________方式，具體為：_________。五、違約責任1.甲方違約責任：甲方未按照合同約定支付工程款的，應按照未支付金額的同期銀行貸款利率向乙方支付利息。同時，甲方應承擔因違約給乙方造成的實際損失。2.乙方違約責任：乙方未按照合同約定完成工程的，應承擔因違約給甲方造成的實際損失。同時，乙方應按照合同總金額的同期銀行貸款利率向甲方支付利息。3.雙方違約責任：如雙方均有過錯，應承擔各自相應的違約責任。六、爭議解決方式1.爭議解決方式：如雙方在本協議履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.爭議解決期間：爭議解決期間，雙方應繼續履行本協議的其他部分。3.爭議解決費用：爭議解決過程中產生的費用由雙方自行承擔。七、其他約定事項1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議進行約定。補充協議與本協議具有同等的法律效力。4.乙方在簽訂本協議時，已充分理解并認可本協議的內容，并承諾按照本協議的要求履行義務。如乙方違反本協議約定，應承擔相應的違約責任。5.甲方在簽訂本協議時，已充分理解并認可本協議的內容，并承諾按照本協議的要求履行義務。如甲方違反本協議約定，應承擔相應的違約責任。6.本協議的修改和補充應以書面形式進行，并經雙方簽字（或蓋章）后生效。修改和補充的內容與本協議具有同等的法律效力。7.本協議中的各項條款不得違反相關法律法規的規定，否則該條款無效。但不影響其他條款的效力。8.在本協議履行過程中，任何一方不得擅自變更或解除本協議。如需變更或解除本協議，應經雙方協商一致并簽訂書面協議進行約定。9.本協議中的各項條款和約定均對雙方具有法律約束力，雙方應認真履行本協議中的各項義務。如有違約行為發生，違約方應承擔相應的法律責任和賠償損失的責任。10.在本協議履行過程中，如遇到不可抗力因素導致本協議無法繼續履行時，雙方應及時協商解決方案并簽訂書面協議進行約定。如協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。篇2甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方將工程增加造價事項達成如下補充協議：一、協議背景1.甲方與乙方于______年______月______日簽訂了《建設工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），約定由乙方承包建設甲方的工程項目。2.由于工程實際施工過程中的一些變化，需要對原合同中的造價進行調整，增加工程造價。二、增加造價的內容及標準1.增加造價的內容：根據甲方提供的施工圖紙和變更通知單，對原合同中的部分項目進行增加造價。具體包括：_________。2.增加造價的標準：按照《建設工程造價管理規定》和《建設工程施工合同》的約定，結合市場情況和施工實際情況，確定增加造價的標準。具體標準如下：_________。三、增加造價的支付方式1.甲方應按照原合同的約定，及時向乙方支付增加造價的費用。具體支付時間為：_________。2.乙方應在收到增加造價的費用后，及時向甲方出具合法有效的發票。四、增加造價的結算方式1.增加造價的結算方式：按照《建設工程造價管理規定》和《建設工程施工合同》的約定，結合市場情況和施工實際情況，確定增加造價的結算方式。具體結算方式如下：_________。2.乙方應在工程竣工驗收后，及時向甲方提交增加造價的結算資料，并配合甲方完成結算工作。五、違約責任及賠償1.甲乙雙方在履行本協議過程中，如一方違約，應承擔相應的違約責任。具體違約責任如下：_________。2.因違約造成對方損失的，違約方應賠償對方的全部損失。六、爭議解決及法律適用1.甲乙雙方在履行本協議過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本協議的成立、效力、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。七、其他約定事項1.本協議未盡事宜，由甲乙雙方另行協商確定。2.本協議作為原合同的補充協議，與原合同具有同等法律效力。如原合同與本協議內容不一致的，以本協議為準。3.本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。4.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（發包方）：_________（簽字/蓋章）乙方（承包方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日篇3甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方對乙方承包的建設工程增加造價事宜，達成如下補充協議：一、協議背景1.甲方為_________，系該建設工程的發包方。2.乙方為_________，系該建設工程的承包方。3.原合同約定工程造價為_________元，因_________原因，需增加工程造價。二、增加造價內容1.增加工程量及內容：_________。2.增加造價金額：_________元。3.增加造價的具體計算方式及依據：_________。三、付款及結算方式1.甲方應在本協議簽訂后_________日內向乙方支付增加造價款項的_________%。2.乙方應在收到增加造價款項后，按照本協議約定的內容和要求完成增加工程量的施工任務。3.增加工程量完成后，雙方應依據本協議及相關法律法規的規定進行結算。四、質量保證及驗收1.乙方應保證增加工程量的施工質量符合相關法律法規及標準的要求。2.甲方應在收到乙方的結算資料后_________日內完成驗收工作。3.如因乙方施工質量問題導致驗收不合格的，乙方應負責整改并承擔相應的費用。五、違約責任及賠償1.甲方如未按照本協議約定的時間和金額向乙方支付增加造價款項的，應承擔違約責任，并賠償因此給乙方造成的實際損失。2.乙方如未按照本協議約定的內容和要求完成增加工程量的施工任務的，應承擔違約責任，并賠償因此給甲方造成的實際損失。3.因不可抗力因素導致雙方無法按照本協議履行的，雙方應友好協商解決，并盡力減輕對方的損失。六、爭議解決及法律適用1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方如在本協議的履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.雙方同意，因本協議產生的任何爭議，除涉及國家秘密或個人隱私的內容外，均可通過仲裁或訴訟方式解決。仲裁或訴訟過程中，雙方應積極配合，提供必要的證據材料。仲裁或訴訟結果對雙方均具有法律約束力。七、其他約定事項1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議進行約定。補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議內容不一致的，以補充協議為準。3.乙方在履行本協議過程中需遵守甲方的相關規章制度和要求，確保施工順利進行。甲方應給予乙方必要的支持和配合，確保本協議能夠得到有效履行。篇4甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________鑒于甲方和乙方在____年____月____日簽訂了《建設工程施工合同》，現因工程增加造價，經雙方友好協商，達成如下補充協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程造價：_________4.工程內容：_________二、增加造價內容1.增加造價的原因：由于施工過程中存在設計變更、材料價格調整等原因，導致工程造價增加。2.增加造價的金額：經雙方確認，本次增加造價的金額為人民幣_________元。3.增加造價的內容：具體包括以下幾個方面：（1）設計變更導致的增加造價；（2）材料價格調整導致的增加造價；（3）其他因素導致的增加造價。三、調整合同條款1.工程造價調整：本次增加造價后，工程造價由原來的_________元調整為_________元。2.付款節點調整：根據增加造價的情況，雙方同意對付款節點進行相應調整，確保工程進度和資金合理使用。3.結算方式調整：本次增加造價后，結算方式仍按原合同約定執行。四、雙方權利與義務1.甲方權利與義務：（1）甲方有權要求乙方按照調整后的工程造價和付款節點進行施工；（2）甲方有義務按照調整后的付款節點及時支付工程進度款；（3）甲方有義務協助乙方解決施工過程中的問題，確保工程順利進行。2.乙方權利與義務：（1）乙方有權要求甲方按照調整后的工程造價和付款節點進行支付；（2）乙方有義務按照調整后的施工計劃進行施工，確保工程按時完成；（3）乙方有義務保證施工質量，達到合同約定的標準。五、違約責任及賠償1.甲方違約責任：如甲方未按照調整后的付款節點及時支付工程進度款，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任，并賠償因此給乙方造成的實際損失。2.乙方違約責任：如乙方未按照調整后的施工計劃進行施工，或者施工質量未達到合同約定的標準，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任，并賠償因此給甲方造成的實際損失。六、爭議解決方式1.協商解決：在履行合同過程中，如雙方發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應繼續履行合同義務，確保工程順利進行。2.訴訟解決：如協商無法達成一致意見，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應提供充分的證據支持自己的主張，法院將根據事實和法律作出判決。判決生效后，敗訴方應履行判決結果，賠償因此給另一方造成的實際損失。七、其他條款1.本補充協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本補充協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本補充協議是《建設工程施工合同》的重要組成部分，與主合同具有同等法律效力。主合同和補充協議中的條款如有沖突或不一致之處，以補充協議為準。3.在履行合同過程中，如需對補充協議進行變更或補充，應經雙方協商一致后簽訂書面變更或補充協議。變更或補充協議不得對主合同的實質性內容進行修改。4.本補充協議的履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如因不可抗力導致本補充協議無法履行或目的無法實現，雙方均有權解除合同。合同解除后，雙方應友好協商處理相關事宜。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應提供充分的證據支持自己的主張，法院將根據事實和法律作出判決。判決生效后，敗訴方應履行判決結果，賠償因此給另一方造成的實際損失。篇5甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方將工程增加造價事項達成如下補充協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程造價：_________二、增加造價內容1.增加工程量：根據甲方提供的增加工程量清單，乙方需完成以下增加工程量：（1）_________；（2）_________；（3）_________。2.增加造價金額：根據增加工程量及雙方商定的單價，增加造價金額為_________元。三、付款方式1.預付款：甲方在本協議簽訂后支付乙方預付款_________元。2.進度款：乙方每月向甲方提交進度報告，甲方根據進度報告支付進度款。具體支付時間為每月第_________個工作日，支付金額為_________元。3.結算款：工程完成后，乙方提交結算報告，甲方在收到結算報告后第_________個工作日支付結算款。結算款金額為_________元。四、質量保證1.乙方應確保增加工程的施工質量符合相關法律法規及甲方要求。2.如因乙方施工質量問題導致工程返工或整改，乙方應承擔相應的費用和責任。五、工期保證1.乙方應確保增加工程的工期符合甲方要求。2.如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。六、爭議解決1.如雙方在執行本協議過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定事項1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議進行約定。補充協議與本協議具有同等法律效力。4.附件：增加工程量清單及商定單價表。甲方（簽字蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇6甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方將工程增加造價事項達成如下補充協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程造價：_________二、增加造價內容1.增加造價的原因：由于工程實施過程中的一些不可預見因素，導致原合同造價無法繼續執行，需對原合同造價進行調整。2.增加造價的范圍：涉及工程的哪些方面，如土方開挖、混凝土澆筑、鋼筋加工等。3.增加造價的金額：具體增加的金額，需經過雙方協商確定。三、補充協議內容1.雙方同意對原合同造價進行調整，增加金額為_________元。2.乙方需確保增加的工程造價合理，并提供相應的證明材料。3.甲方需在收到證明材料后盡快進行審查，并在審查通過后支付增加的造價。4.如因乙方原因造成增加的造價無法按時支付，乙方需承擔相應的違約責任。5.本補充協議與原合同具有同等法律效力，如有沖突，以本補充協議為準。四、違約責任1.乙方如未能按時完成增加的工程內容，需承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.甲方如未能按時支付增加的造價，需承擔相應的違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。五、爭議解決1.雙方在履行補充協議過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，雙方應繼續履行補充協議中的其他約定。六、其他約定1.本補充協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。2.本補充協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本補充協議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（發包方）：_________（簽字蓋章）乙方（承包方）：_________（簽字蓋章）日期：_________年_________月_________日篇7甲方（發包方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。鑒于甲方需要增加工程造價，乙方愿意按照甲方的要求提供補充服務，雙方經友好協商，達成以下補充協議：一、協議背景本補充協議是對雙方簽訂的《建設工程施工合同》的修改和補充。由于甲方在項目實施過程中，因設計變更、材料價格上漲等原因，需要增加工程造價。乙方同意在不影響項目質量和進度的情況下，提供補充服務，以滿足甲方的需求。二、補充服務內容1.增加工程量：甲方需要增加的部分包括XX、XX和XX等。具體工程量詳見附件《增加工程量清單》。2.材料更換：甲方需要更換的材料包括XX、XX和XX等。具體材料更換清單詳見附件《材料更換清單》。3.變更設計：甲方需要對項目的設計進行變更，具體變更內容詳見附件《設計變更說明》。三、補充服務費用1.根據《建設工程施工合同》的約定，乙方將按照項目總造價的XX%收取服務費。本次增加工程造價為XX元，乙方將收取XX元的服務費。2.乙方在提供補充服務過程中產生的其他費用，如材料費、人工費等，將由乙方自行承擔。四、服務期限乙方將在簽訂本協議后XX個工作日內完成補充服務內容。具體服務進度詳見附件《服務進度計劃》。五、質量保證乙方將按照《建設工程施工合同》的約定，保證補充服務的質量達到甲方滿意。具體質量保證措施詳見附件《質量保證措施》。六、付款方式甲方將在簽訂本協議后XX個工作日內向乙方支付補充服務費。具體付款方式詳見附件《付款方式》。七、違約責任1.如果乙方未能在約定的時間內完成補充服務內容，或者服務質量未達到甲方的要求，乙方將承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.如果甲方未能在約定的時間內支付補充服務費，或者對乙方的服務提出無理要求，甲方將承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。八、爭議解決如果雙方在履行本協議過程中發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。如果協商不成，任何一方可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應繼續履行本協議中不涉及爭議的其他條款。九、其他條款1.本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本協議中的未盡事宜，雙方可另行協商補充。補充協議與本協議具有同等的法律效力。3.在本協議履行過程中，如需修改或補充任何條款，雙方應協商一致并簽訂書面協議。4.本協議的解釋權歸甲乙雙方共同所有。如有任何疑問或爭議，雙方應友好協商解決。甲方（簽字/蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日附件：1.增加工程量清單2.材料更換清單3.設計變更說明4.服務進度計劃5.質量保證措施6.付款方式篇8甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：___