2025合同索賠機會清單++工程施工合同關鍵時間限制點詳解工程施工合同關鍵時間限制點詳解合同編號：簽訂地點：簽訂日期：本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于年月日在中華人民共和國（城市/省）簽訂：甲方（發包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：鑒于甲方擬將工程項目（以下簡稱“本工程”）發包給乙方施工，乙方同意按照本合同的條件和要求承包本工程施工。為明確雙方權利義務，確保工程順利進行，雙方依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，經平等協商，達成如下協議：第一條項目概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4工程投資：第二條合同工期2.1計劃開工日期：2.2計劃竣工日期：2.3總工期：（日歷天）2.4工期延誤的處理：2.4.1因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金元。2.4.2因不可抗力或其他非乙方原因導致工期延誤的，乙方可申請工期順延，但需在事件發生后日內向甲方提交書面報告并附相關證明材料，經甲方確認后工期相應順延。第三條質量標準3.1工程質量要求：3.2質量驗收標準：3.3質量保修期：3.4質量問題的處理：3.4.1工程存在質量問題的，乙方應自甲方通知之日起日內完成修復。3.4.2因乙方施工原因導致的質量問題，修復費用由乙方承擔，且不免除乙方的保修責任。第四條合同價款與支付4.1合同總價：元（大寫：）4.2付款方式：4.2.1預付款：合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價的%，即元。4.2.2工程進度款：按月支付，每月日前乙方向甲方提交當月完成工程量的報告，經審核后甲方向乙方支付合同總價的%。4.2.3結算款：工程竣工驗收合格后，乙方向甲方提交完整的結算資料，經審核后甲方向乙方支付剩余款項。4.3逾期付款的處理：4.3.1甲方逾期支付款項的，每逾期一日，按逾期金額的‰支付違約金。4.3.2乙方不得因甲方逾期付款而擅自停工或延誤工期。第五條工程變更與簽證5.1工程變更的條件：5.1.1變更由甲方書面提出，經雙方協商一致后方可實施。5.1.2變更涉及的設計圖紙和施工組織方案需經雙方確認后方可執行。5.2變更簽證的程序：5.2.1乙方應在收到變更通知后日內向甲方提交詳細的增減工程量清單及簽證申請。5.2.2甲方應在收到簽證申請后日內完成審核并簽署意見，逾期未簽署的視為同意。5.3變更費用的計算：5.3.1變更費用按雙方協商一致的價格或合同約定的計價方式計算，經審核后納入結算。第六條索賠機會清單6.1索賠條件：6.1.1索賠事項應基于合同條款和法律法規，且乙方已盡到合理的施工義務。6.1.2索賠申請應在事件發生后日內以書面形式向甲方提出，并附相關證明材料。6.2索賠處理程序：6.2.1甲方收到索賠申請后，應在日內組織雙方相關部門進行調查和協商。6.2.2甲乙雙方應本著公平合理的原則達成一致，未能達成一致的可通過法律途徑解決。6.3索賠范圍：6.3.1因設計變更、工程量增加導致的額外費用。6.3.2因不可抗力或其他非乙方原因造成的損失。6.3.3其他符合合同約定的索賠情形。第七條雙方權利與義務7.1甲方權利與義務：7.1.1有權監督乙方施工進度、質量及安全措施。7.1.2負責提供施工場地及必要協助。7.1.3按時支付合同款項。7.2乙方權利與義務：7.2.1有權要求甲方按合同約定支付款項。7.2.2負責按合同工期、質量標準完成施工任務。7.2.3負責施工現場的安全管理，防止事故的發生。第八條違約責任8.1乙方違約責任：8.1.1工期延誤的，按本合同第二條約定處理。8.1.2質量不達標的，按本合同第三條約定處理。8.1.3擅自停工或違反合同約定的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。8.2甲方違約責任：8.2.1逾期付款的，按本合同第四條約定處理。8.2.2無故解除合同的，應向乙方支付合同未履行部分的損失賠償。第九條爭議解決9.1本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。9.2訴訟過程中，雙方應繼續履行合同，除非爭議影響到合同的根本目的。第十條合同解除10.1雙方協商一致可解除本合同。10.2一方嚴重違約導致合同無法履行的，另一方有權解除合同并要求賠償。第十一條補充條款11.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3本合同一式