卷簾門安裝施工合同合同編號：__________甲方：[甲方公司名稱]，地址：[甲方公司地址]，聯系方式：[甲方聯系電話]，郵箱：[甲方聯系郵箱]。乙方：[乙方公司名稱]，地址：[乙方公司地址]，聯系方式：[乙方聯系電話]，郵箱：[乙方聯系郵箱]。第一章：合同雙方1.1甲方甲方為項目的發包方，負責提供施工場地及相關配合條件，支付工程款項等。1.2乙方乙方為具備卷簾門安裝施工資質的專業公司，負責按照合同約定進行卷簾門的安裝施工工作，保證工程質量符合要求。第二章：工程概況2.1工程名稱[具體卷簾門安裝工程名稱]2.2工程地點[具體工程地點]2.3工程內容包括卷簾門的定制、安裝、調試及相關配件的提供等，具體內容以雙方確認的施工圖紙和技術要求為準。第三章：工期3.1開工日期[預計開工日期]3.2竣工日期[預計竣工日期]3.3工期延誤如因不可抗力、甲方原因或乙方原因導致工期延誤，應按照以下方式處理：（1）不可抗力導致的工期延誤，雙方應及時協商確定順延的工期。（2）甲方原因導致的工期延誤，甲方應承擔因此給乙方造成的損失，并相應順延工期。（3）乙方原因導致的工期延誤，乙方應承擔違約責任，并自費采取措施加快施工進度，以保證工程按時竣工。第四章：工程質量4.1質量標準本工程質量應符合國家相關標準及行業規范，同時應滿足甲方的特殊要求。乙方應嚴格按照施工圖紙和技術要求進行施工，保證工程質量達到優良標準。4.2質量保證乙方應在工程竣工后提供[質量保證期限]的質量保證，在質量保證期內，如因乙方施工質量問題導致卷簾門出現故障或損壞，乙方應負責免費維修或更換。第五章：工程造價及付款方式5.1工程造價本工程的總造價為[具體工程造價金額]，包括材料費用、人工費用、安裝費用等所有相關費用。5.2付款方式（1）合同簽訂后[預付款比例]的預付款，即[預付款金額]，在乙方開始施工前支付。（2）工程進度達到[具體進度節點]時，支付[進度款比例]的進度款，即[進度款金額]。（3）工程竣工并經甲方驗收合格后，支付[尾款比例]的尾款，即[尾款金額]。（4）每次付款前，乙方應向甲方提交相應的付款申請及相關證明文件，經甲方審核確認后支付。第六章：材料供應6.1材料品牌及規格乙方應使用[品牌名稱]的[具體材料規格]進行卷簾門的安裝施工，材料應符合國家相關標準及行業規范。如甲方要求更換材料品牌或規格，應經雙方協商一致，并另行簽訂補充協議。6.2材料供應責任乙方應負責材料的采購、運輸、保管等工作，保證材料的質量和供應及時。如因材料質量問題導致工程質量問題，由乙方承擔責任。第七章：施工與安裝7.1施工準備乙方應在開工前做好施工準備工作，包括施工人員的組織、施工設備的準備、施工場地的清理等。甲方應提供必要的施工條件，如水電供應、施工場地的平整等。7.2施工工藝乙方應按照國家相關標準及行業規范的施工工藝進行卷簾門的安裝施工，保證施工質量。如甲方要求采用特殊的施工工藝，應經雙方協商一致，并另行簽訂補充協議。7.3安裝調試乙方應在施工完成后進行卷簾門的安裝調試工作，保證卷簾門的正常運行。安裝調試過程中如發覺問題，應及時整改，直至達到驗收標準。第八章：竣工驗收8.1驗收標準本工程的驗收標準應符合國家相關標準及行業規范，同時應滿足甲方的特殊要求。驗收時應提交相關的驗收資料，如施工圖紙、質量檢驗報告等。8.2驗收程序（1）工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。（2）甲方應在接到通知后的[驗收期限]內組織驗收，如逾期未組織驗收，視為驗收合格。（3）驗收時，如發覺工程質量問題，乙方應及時整改，直至達到驗收標準。8.3驗收時間本工程的驗收時間為[預計驗收時間]。第九章：質量保證與售后服務9.1質量保證期本工程的質量保證期為[具體質量保證期限]，自工程竣工驗收合格之日起計算。9.2售后服務內容乙方應提供以下售后服務：（1）定期對卷簾門進行維護保養，保證卷簾門的正常運行。（2）在質量保證期內，如因卷簾門質量問題導致故障或損壞，乙方應負責免費維修或更換。（3）在質量保證期外，如因卷簾門質量問題導致故障或損壞，乙方應負責維修，維修費用由甲方承擔。9.3售后服務響應時間乙方應在接到甲方售后服務通知后的[響應時間]內到達現場進行維修或處理。第十章：違約責任10.1甲方違約責任（1）如甲方未按照合同約定支付工程款項，每逾期一天，應按照未支付款項的[違約金比例]向乙方支付違約金。（2）如甲方原因導致工程延誤，應承擔由此給乙方造成的損失。10.2乙方違約責任（1）如乙方未按照合同約定的工期完成工程，每逾期一天，應按照工程總造價的[違約金比例]向甲方支付違約金。（2）如乙方施工質量不符合合同約定，應負責免費整改，直至達到驗收標準，如因整改導致工期延誤，應承擔違約責任。（3）如乙方在售后服務期內未按照合同約定履行售后服務義務，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。11.2管轄法院本合同的管轄法院為[具體管轄法院名稱]。甲方（蓋章）：_____________