結算協議違反施工合同?甲方：名稱：[甲方公司全稱]統一社會信用代碼：[甲方代碼]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯系方式：[甲方聯系電話]乙方：名稱：[乙方公司全稱]統一社會信用代碼：[乙方代碼]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯系方式：[乙方聯系電話]鑒于甲乙雙方就[具體工程項目名稱]簽訂了施工合同（合同編號：[施工合同編號]），現因結算協議與施工合同存在沖突，雙方經友好協商，就相關爭議事項達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.工程項目內容甲方委托乙方進行[具體工程項目名稱]的施工，該項目包括但不限于[詳細列舉工程項目涵蓋的具體工作內容，如建筑工程的基礎施工、主體結構建設、裝飾裝修工程等，以及相關附屬設施的安裝等]。工程地點位于[具體工程地點詳細地址]。2.工程范圍乙方應按照施工合同約定的工程圖紙、技術規范及相關要求，完成全部工程施工任務，確保工程質量達到[具體質量標準，如國家現行驗收規范合格標準等]。工程范圍涵蓋了[詳細說明工程涉及的區域范圍、建筑面積等]，包括但不限于建筑物的[具體部位]施工及相關設備的采購與安裝。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照施工合同及本協議的約定，對乙方的施工過程及工程質量進行監督檢查，提出整改意見。有權要求乙方提供與工程相關的各類資料，包括但不限于施工圖紙、施工記錄、材料檢驗報告、竣工驗收報告等。在乙方違反合同約定時，有權根據合同約定及法律規定追究乙方的違約責任。2.義務按照施工合同約定的時間和方式，向乙方支付工程款項。如因甲方原因導致付款延遲，應承擔相應的違約責任。協助乙方辦理與工程相關的各類手續，提供必要的施工條件，包括但不限于施工場地的"三通一平"等。組織相關人員對工程進行驗收，如工程符合要求，應及時簽署驗收文件。（二）乙方權利義務1.權利有權按照施工合同及本協議的約定，要求甲方支付工程款項。在甲方未按照合同約定履行義務時，有權暫停施工，并要求甲方承擔因此造成的損失。對甲方提出的不合理要求，有權拒絕，并要求甲方按照合同約定及法律規定履行義務。2.義務嚴格按照施工合同約定的工程圖紙、技術規范及相關要求進行施工，確保工程質量和進度。自行采購符合質量要求的工程材料和設備，并提供相應的質量證明文件。在施工過程中，遵守國家法律法規及相關安全規定，確保施工安全。如因乙方原因導致安全事故，應承擔全部責任。按照合同約定的時間和方式，向甲方提交工程進度報告、質量檢驗報告等相關資料。負責工程的保修工作，在保修期內對工程質量問題及時進行維修處理。三、結算協議與施工合同沖突的處理1.雙方確認，結算協議中關于工程價款結算的部分與施工合同存在沖突。對于沖突部分，以施工合同約定為準，但雙方另行協商一致并簽訂書面補充協議的除外。2.施工合同中約定的工程價款計價方式為[具體計價方式，如固定總價、固定單價等]，結算協議中與該計價方式不符的條款無效。3.關于工程變更部分，按照施工合同約定的變更程序進行處理。如結算協議中對工程變更的結算方式與施工合同不一致，以施工合同約定為準。在工程變更發生后，乙方應及時向甲方提交變更申請及相關資料，甲方應在規定時間內予以審核確認。經雙方確認的工程變更費用，應按照施工合同約定的計價方式計入工程總價。四、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照施工合同及本協議約定的時間和方式支付工程款項，每逾期一日，應按照未付款項的[x%]向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權暫停施工，由此造成的工期延誤及損失由甲方承擔。2.若甲方未協助乙方辦理相關手續或提供必要的施工條件，導致工程無法正常進行或延誤工期的，甲方應承擔相應的責任，賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照施工合同約定的工程圖紙、技術規范及相關要求進行施工，導致工程質量不符合要求的，乙方應負責無償返工直至達到合同約定的質量標準。如因返工造成工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，按照合同約定向甲方支付違約金。2.若乙方未按照合同約定的時間和方式提交工程進度報告、質量檢驗報告等相關資料，每逾期一日，應按照合同總價款的[x‰]向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權采取相應措施，由此造成的損失由乙方承擔。3.若乙方在施工過程中違反國家法律法規及相關安全規定，導致安全事故發生的，乙方應承擔全部法律責任及經濟賠償責任。如因安全事故給甲方造成損失的，乙方應全額賠償。五、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關法律法規。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續履行本協議其他無爭議的條款。六、其他條款1.本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，一式[x]份，甲乙雙方各執[x]份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________________法定代表人或授權代表（簽字）：______簽訂日期：______年____月____日乙方（蓋章）：_________