施工合同附加協議_第1頁
施工合同附加協議_第2頁
施工合同附加協議_第3頁
施工合同附加協議_第4頁
施工合同附加協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

施工合同附加協議?甲方(發包方):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯系方式:________________乙方(承包方):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯系方式:________________鑒于甲乙雙方已簽訂[施工合同名稱](以下簡稱"主合同"),為進一步明確雙方權利義務,經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,特簽訂本附加協議。一、標的物或服務具體描述1.工程內容乙方應按照主合同及本附加協議的約定,完成位于[項目地點]的[具體工程名稱]施工任務。具體工程范圍包括但不限于[詳細列舉各項工程內容,如基礎工程、主體結構工程、裝飾裝修工程、水電安裝工程等]。2.質量標準工程質量應符合國家現行的施工驗收規范及質量檢驗評定標準的合格等級要求。具體質量標準如下:[列舉各項工程的質量驗收標準,如混凝土強度等級必須達到設計要求、墻面平整度誤差不超過[具體數值]mm等]。乙方應嚴格按照施工圖紙、技術規范和操作規程進行施工,確保工程質量達到優良標準。若因乙方原因導致工程質量不符合標準,乙方應負責無償返工直至達到合格標準,由此造成的工期延誤及經濟損失由乙方承擔。3.材料及設備供應由甲方提供的材料及設備,甲方應按照主合同約定的時間和規格要求,將材料及設備供應至施工現場指定地點。乙方負責對甲方供應的材料及設備進行驗收,并承擔因保管不善造成的損失。由乙方采購的材料及設備,乙方應確保所采購的材料及設備符合設計要求和質量標準,并提供產品合格證明文件。乙方采購的材料及設備進場前,應提前通知甲方進行檢驗,經甲方檢驗合格后方可使用。如因乙方采購的材料及設備質量問題導致工程質量事故,乙方應承擔全部責任。二、權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查,提出整改意見。有權按照主合同及本附加協議的約定,對工程質量、進度、安全等方面進行考核,并根據考核結果對乙方進行獎懲。有權要求乙方提供與工程相關的各類資料,包括施工圖紙、施工方案、質量檢驗報告、進度報表等。2.義務按照主合同及本附加協議的約定,按時足額支付工程款。協調施工現場周邊關系,為乙方施工創造良好的外部環境。負責提供施工所需的場地及臨時設施,確保乙方正常施工。按照合同約定提供應由甲方供應的材料及設備,并確保其質量和供應時間符合要求。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付工程款。有權要求甲方提供施工所需的場地、臨時設施及應由甲方供應的材料及設備。有權根據工程實際情況,在符合法律法規及合同約定的前提下,對施工方案進行優化調整。2.義務按照主合同及本附加協議的約定,組織施工,確保工程質量、進度、安全等各項指標達到合同要求。制定詳細的施工計劃,并報甲方備案。嚴格按照施工計劃組織施工,確保工程按時竣工交付使用。如因乙方原因導致工期延誤,每延誤一天,乙方應按照合同總價款的[具體比例]向甲方支付違約金;若因乙方原因導致工期延誤超過[約定天數]天,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔因此造成的全部損失。建立健全質量管理體系,加強施工過程中的質量控制,確保工程質量符合合同約定。對工程質量負責終身制,在工程質保期內,如因乙方施工原因導致工程出現質量問題,乙方應無償負責維修或返工,直至達到合格標準。如因乙方原因給甲方或第三方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。建立健全安全管理體系,加強施工現場的安全管理,確保施工安全。制定安全管理制度和應急預案,配備必要的安全防護設施和安全管理人員。在施工過程中,如發生安全事故,乙方應立即采取措施進行救援,并及時向甲方報告。因乙方原因導致的安全事故,乙方應承擔全部責任,包括但不限于事故造成的人員傷亡、財產損失及相關法律責任。遵守國家法律法規及地方政府有關規定,文明施工,保護環境。妥善處理施工過程中產生的廢棄物和污染物,避免對周邊環境造成污染。負責施工現場的保衛工作,確保施工現場的人員和財產安全。未經甲方書面同意,乙方不得擅自將施工現場的設備、材料等物品轉讓、變賣或抵押。按照合同約定的時間和格式要求,向甲方提交工程進度報表、質量檢驗報告、竣工結算報告等相關資料。三、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未按照合同約定按時足額支付工程款,每逾期一天,應按照應付未付金額的[具體比例]向乙方支付違約金。逾期超過[約定天數]天的,乙方有權暫停施工,并要求甲方支付已完工程價款及違約金,同時承擔乙方因停工造成的損失。2.若甲方未按照合同約定提供應由甲方供應的材料及設備,導致工程延誤或質量問題,甲方應承擔相應的責任,并賠償乙方因此造成的損失。(二)乙方違約責任1.若乙方未按照合同約定的質量標準施工,導致工程質量不符合要求,乙方應負責無償返工直至達到合格標準,由此造成的工期延誤及經濟損失由乙方承擔。如因乙方原因導致工程質量問題給甲方或第三方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。2.若乙方未按照合同約定的工期竣工,每延誤一天,應按照合同總價款的[具體比例]向甲方支付違約金。若因乙方原因導致工期延誤超過[約定天數]天,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔因此造成的全部損失。3.若乙方擅自將工程轉包或分包給第三方,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的工程款,同時乙方應按照合同總價款的[具體比例]向甲方支付違約金。乙方轉包或分包行為給甲方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。4.若乙方未按照合同約定的安全管理要求施工,導致發生安全事故,乙方應承擔全部責任,包括但不限于事故造成的人員傷亡、財產損失及相關法律責任。同時,乙方應按照合同總價款的[具體比例]向甲方支付違約金。5.若乙方未按照合同約定的時間和格式要求向甲方提交相關資料,每逾期一天,應按照合同總價款的[具體比例]向甲方支付違約金。逾期超過[約定天數]天的,甲方有權拒絕支付工程款,并要求乙方承擔因此造成的損失。四、爭議解決1.本附加協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本附加協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、其他條款1.本附加協議作為主合同的補充協議,與主合同具有同等法律效力。本附加協議與主合同約定不一致的,以本附加協議為準。2.本附加協議自雙方簽字(蓋章)之日起生效。本附加協議一式[份數]份,甲乙雙方各執[份數]份,具有同等法律效力。3.本附加協議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本附加協議具有同等法律效力。甲方(蓋章):____________________法定代表人或授權代表(簽字):______簽訂日期:______年____月____日乙方(蓋

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論