住建部關于施工合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規的規定，在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行某工程項目施工事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程類型：__________

5.工程工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、工程承包范圍

乙方負責上述工程項目的施工，包括但不限于土建、安裝、裝飾、綠化等全部施工內容。

三、合同價款

1.合同總價為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

2.合同價款包括但不限于材料費、人工費、機械費、施工管理費等。

3.乙方在合同簽訂后__________日內向甲方支付合同總價_________%的預付款。

4.工程竣工驗收合格后，甲方應在__________日內支付剩余合同價款的_________%。

5.乙方在工程竣工前__________日內提交竣工結算書，甲方應在收到結算書后__________日內支付結算款。

四、工程質量

1.乙方應嚴格按照國家有關工程質量標準、規范和設計要求進行施工。

2.工程質量等級應達到國家規定的__________級標準。

3.乙方應保證工程質量，對因施工原因造成的質量缺陷，應負責無償返工、修復。

五、施工進度

1.乙方應按照施工組織設計和合同約定的工期進行施工。

2.乙方應定期向甲方報告施工進度，并接受甲方監督檢查。

3.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同總價_________%的違約金。

六、安全管理

1.乙方應建立健全施工現場的安全管理制度，確保施工安全。

2.乙方應采取有效措施，防止和減少安全事故的發生。

3.乙方應依法承擔因施工造成的人身傷亡和財產損失。

七、知識產權

1.乙方在施工過程中所形成的知識產權歸乙方所有。

2.甲方不得侵犯乙方在施工過程中所形成的知識產權。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式__________份，甲乙雙方各執__________份。

3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商解決。

附件：

1.工程施工合同附件一：施工組織設計

2.工程施工合同附件二：設計圖紙

3.工程施工合同附件三：工程量清單

4.工程施工合同附件四：合同簽訂雙方主體資格證明文件

5.工程施工合同附件五：其他相關文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為某工程項目業主，乙方（以下簡稱“乙方”）為施工承包單位，丙方（以下簡稱“丙方”）為工程監理單位。三方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規的規定，在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行某工程項目施工，并由丙方進行工程監理事宜，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程類型：__________

5.工程工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、工程承包范圍

乙方負責上述工程項目的施工，包括但不限于土建、安裝、裝飾、綠化等全部施工內容。

三、丙方監理職責

1.丙方負責對工程項目的施工過程進行全面監理，確保工程質量、進度和安全。

2.丙方應按照國家有關工程質量標準、規范和設計要求進行監理。

3.丙方應定期向甲方報告監理情況，并接受甲方監督檢查。

四、合同價款及支付

1.合同總價為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

2.合同價款包括但不限于材料費、人工費、機械費、施工管理費等。

3.乙方在合同簽訂后__________日內向甲方支付合同總價_________%的預付款。

4.乙方在工程竣工驗收合格后，甲方應在__________日內支付剩余合同價款的_________%。

5.丙方監理費用為人民幣__________元整（大寫：__________元整），由甲方支付。

五、工程質量

1.乙方應嚴格按照國家有關工程質量標準、規范和設計要求進行施工。

2.工程質量等級應達到國家規定的__________級標準。

3.乙方應保證工程質量，對因施工原因造成的質量缺陷，應負責無償返工、修復。

4.丙方有權對工程質量進行監督檢查，發現質量問題應及時通知乙方整改。

六、施工進度

1.乙方應按照施工組織設計和合同約定的工期進行施工。

2.乙方應定期向甲方報告施工進度，并接受甲方監督檢查。

3.因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同總價_________%的違約金。

七、安全管理

1.乙方應建立健全施工現場的安全管理制度，確保施工安全。

2.乙方應采取有效措施，防止和減少安全事故的發生。

3.丙方有權對施工現場的安全進行監督檢查，發現安全隱患應及時通知乙方整改。

八、知識產權

1.乙方在施工過程中所形成的知識產權歸乙方所有。

2.甲方不得侵犯乙方在施工過程中所形成的知識產權。

3.丙方在監理過程中所形成的知識產權歸丙方所有。

九、違約責任

1.乙方未按合同約定完成工程，每延誤一日，應向甲方支付合同總價_________%的違約金。

2.乙方在施工過程中出現重大質量事故，應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.丙方未按合同約定履行監理職責，每延誤一日，應向甲方支付__________元的違約金。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、其他約定

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式__________份，甲乙丙三方各執__________份。

附件：

1.工程施工合同附件一：施工組織設計

2.工程施工合同附件二：設計圖紙

3.工程施工合同附件三：工程量清單

4.工程施工合同附件四：合同簽訂雙方主體資格證明文件

5.工程施工合同附件五：其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

丙方作為工程監理單位，對工程項目的施工過程進行全面監理，確保工程質量、進度和安全，有利于甲方對工程項目的全程掌控，降低風險。

甲方權益主導的目的和意義：

1.保障甲方在工程項目中的權益，確保工程質量、進度和安全。

2.明確甲乙丙三方的權利義務，避免爭議和糾紛。

3.提高工程項目管理水平，實現甲方投資效益最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為施工承包單位，甲方（以下簡稱“甲方”）為某工程項目業主，丁方（以下簡稱“丁方”）為工程咨詢機構。三方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規的規定，在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行某工程項目施工，并由丁方提供咨詢服務事宜，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程類型：__________

5.工程工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、工程承包范圍

乙方負責上述工程項目的施工，包括但不限于土建、安裝、裝飾、綠化等全部施工內容。

三、丁方咨詢服務職責

1.丁方負責為乙方提供工程項目的咨詢服務，包括但不限于項目管理、技術支持、風險評估等。

2.丁方應按照合同約定和乙方需求，定期向乙方報告咨詢情況。

3.丁方應協助乙方解決施工過程中遇到的技術問題和難題。

四、合同價款及支付

1.合同總價為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

2.合同價款包括但不限于材料費、人工費、機械費、施工管理費等。

3.乙方在合同簽訂后__________日內向甲方支付合同總價_________%的預付款。

4.乙方在工程竣工驗收合格后，甲方應在__________日內支付剩余合同價款的_________%。

5.丁方咨詢服務費用為人民幣__________元整（大寫：__________元整），由甲方支付。

五、施工進度

1.乙方應按照施工組織設計和合同約定的工期進行施工。

2.乙方應定期向甲方報告施工進度，并接受甲方監督檢查。

3.乙方有權要求甲方按合同約定及時支付工程進度款，以確保施工進度不受影響。

六、質量管理

1.乙方應嚴格按照國家有關工程質量標準、規范和設計要求進行施工。

2.乙方有權對施工過程中的質量問題進行糾正，并要求甲方或丁方提供必要的支持。

3.乙方有權對丁方提供的咨詢服務質量進行評價，并提出改進建議。

七、知識產權

1.乙方在施工過程中所形成的知識產權歸乙方所有。

2.甲方和丁方不得侵犯乙方在施工過程中所形成的知識產權。

八、違約責任

1.甲方未按合同約定支付工程進度款，每延誤一日，應向乙方支付合同總價_________%的違約金。

2.甲方或丁方未按合同約定提供必要的支持或服務，導致施工進度延誤或質量問題，乙方有權要求賠償。

3.丁方未按合同約定履行咨詢服務職責，每延誤一日，應向乙方支付__________元的違約金。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他約定

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式__________份，甲乙丁三方各執__________份。

附件：

1.工程施工合同附件一：施工組織設計

2.工程施工合同附件二：設計圖紙

3.工程施工合同附件三：工程量清單

4.工程施工合同附件四：合同簽訂雙方主體資格證明文件

5.工