裝修合作協議合同合同編號：__________甲方：[甲方公司名稱]，地址：[甲方公司地址]，聯系方式：[甲方聯系電話]，郵箱：[甲方聯系郵箱]。乙方：[乙方公司名稱]，地址：[乙方公司地址]，聯系方式：[乙方聯系電話]，郵箱：[乙方聯系郵箱]。第二章：合作雙方2.1甲方甲方是裝修項目的委托方，擁有對裝修項目的需求和決策權，負責提供裝修項目的相關資料和要求，協助乙方進行施工工作，并按照合同約定支付工程款項。2.2乙方乙方是具備裝修施工資質和專業能力的公司，負責按照甲方的要求進行裝修項目的施工，保證工程質量和工期，提供裝修所需的材料和設備，并承擔施工過程中的安全責任。第三章：項目概述3.1裝修項目名稱[具體裝修項目名稱]3.2項目地點[詳細項目地點]3.3項目范圍包括但不限于室內墻面、地面、天花板的裝修，水電安裝，門窗安裝，家具定制等。第四章：合作方式4.1承包方式乙方以包工包料的方式承包裝修項目，即乙方負責提供裝修所需的全部材料和設備，并承擔施工工作。4.2付款方式甲方按照以下方式向乙方支付工程款項：合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付工程總款的[X]%作為預付款；工程進度達到[具體進度節點]時，甲方向乙方支付工程總款的[X]%；工程竣工并經驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付工程總款的[X]%；剩余工程總款的[X]%作為質量保證金，在質保期屆滿后無質量問題時支付給乙方。第五章：工期與進度5.1開工日期雙方約定的開工日期為[具體開工日期]，如因甲方原因導致開工日期延誤，工期相應順延。5.2竣工日期雙方約定的竣工日期為[具體竣工日期]，如因乙方原因導致竣工日期延誤，乙方應承擔違約責任。5.3工期延誤及處理如因不可抗力、行為、自然災害等不可預見、不可避免的原因導致工期延誤，雙方應協商解決，并相應順延工期。如因甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求甲方賠償因此造成的損失；如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。第六章：工程質量6.1質量標準裝修工程應符合國家和地方相關標準及行業規范，達到優質工程的要求。具體質量標準見附件[具體質量標準文件]。6.2質量檢驗乙方應在每個施工階段完成后，及時通知甲方進行質量檢驗。甲方應在接到通知后的[X]個工作日內組織質量檢驗，如逾期未檢驗視為認可該階段工程質量。如經檢驗發覺工程質量不符合約定標準，乙方應在規定的時間內整改完畢，直至達到約定標準。第七章：雙方權利與義務7.1甲方權利與義務有權對裝修工程的施工進度、質量進行監督和檢查；有權要求乙方更換不符合要求的材料和設備；應按時支付工程款項；應提供裝修所需的必要條件和協助。7.2乙方權利與義務有權要求甲方提供裝修所需的必要資料和協助；應按照合同約定的工期、質量標準進行施工；應負責施工過程中的安全管理，保證施工安全；應負責裝修工程的保修工作，保修期為[具體保修期]。第八章：工程變更8.1變更的提出如甲方需要對裝修項目進行變更，應提前[X]個工作日通知乙方，并提供變更設計方案和相關資料。8.2變更的確認乙方收到甲方的變更通知后，應在[X]個工作日內對變更方案進行審核，并將審核結果通知甲方。如雙方對變更方案達成一致，應簽訂變更協議。8.3變更的費用因工程變更導致的費用增加或減少，雙方應協商確定，并在變更協議中明確。如因工程變更導致工期延誤，應相應順延工期。第九章：驗收與結算9.1驗收標準裝修工程的驗收標準見附件[具體驗收標準文件]，驗收應包括工程質量、工程數量、工程資料等方面。9.2驗收程序乙方應在工程竣工后[X]個工作日內通知甲方進行驗收；甲方應在接到通知后的[X]個工作日內組織驗收，如逾期未驗收視為認可工程竣工；如驗收不合格，乙方應在規定的時間內整改完畢，直至驗收合格。9.3結算方式工程竣工并經驗收合格后，乙方應向甲方提交工程結算報告，甲方應在接到報告后的[X]個工作日內進行審核，并將審核結果通知乙方。如雙方對結算金額無異議，甲方應在[X]個工作日內支付工程尾款。第十章：違約責任10.1甲方違約責任如甲方未按照合同約定支付工程款項，每逾期一天，應按照未支付款項的[X]%向乙方支付違約金；如因甲方原因導致工期延誤，應承擔乙方因此造成的損失。10.2乙方違約責任如乙方未按照合同約定的工期完成工程，每逾期一天，應按照工程總款的[X]%向甲方支付違約金；如因乙方原因導致工程質量不符合約定標準，乙方應負責返工或修復，直至達到約定標準，并承擔因此造成的損失；如乙方在保修期內未履行保修義務，應按照工程總款的[X]%向甲方支付違約金。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。11.2管轄法院本合同的管轄法院為[具體管轄法院名稱]。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：________