住建部建房合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬在__________（以下簡稱“項目所在地”）建設__________（以下簡稱“建設項目”），乙方愿意為甲方提供施工服務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1建設項目名稱：__________

1.2建設項目地點：__________

1.3建設項目規模：__________

1.4建設項目總投資：__________

二、合同主體

2.1甲方為建設項目業主，負責項目的投資、建設和管理。

2.2乙方為建設項目施工單位，負責建設項目的施工。

三、合同標的

3.1乙方按照甲方要求，在規定的時間內，完成建設項目的設計、施工、驗收等工作。

3.2乙方應確保施工質量符合國家相關標準和規范。

四、合同期限

4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為__________年。

五、合同價款

5.1合同價款為__________元。

5.2合同價款支付方式：__________

六、工程質量與驗收

6.1乙方應按照國家有關工程質量標準進行施工，確保工程質量。

6.2甲方有權對乙方施工過程進行監督檢查，并對施工質量進行驗收。

6.3驗收標準：__________

七、工期與進度

7.1乙方應在合同約定的工期內完成建設項目。

7.2乙方應按照甲方要求，按期提交施工進度計劃。

八、安全生產與環境保護

8.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產和環境保護的法律法規。

8.2乙方應建立健全安全生產責任制，確保施工安全。

九、保密條款

9.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

十、違約責任

10.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

10.2違約方應支付違約金，違約金為合同價款的__________%。

十一、爭議解決

11.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

11.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十二、其他

12.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

12.2本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.建設項目設計文件

2.建設項目施工圖紙

3.建設項目施工合同

4.建設項目驗收報告

5.建設項目竣工結算書

6.建設項目施工許可證

7.建設項目安全生產許可證

8.建設項目環境保護許可證

9.建設項目相關法律法規

10.雙方認為需要附上的其他文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬在__________（以下簡稱“項目所在地”）建設__________（以下簡稱“建設項目”），乙方愿意為甲方提供施工服務，丙方作為第三方擔保人，為乙方的施工質量和進度提供擔保，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1建設項目名稱：__________

1.2建設項目地點：__________

1.3建設項目規模：__________

1.4建設項目總投資：__________

二、合同主體

2.1甲方為建設項目業主，負責項目的投資、建設和管理。

2.2乙方為建設項目施工單位，負責建設項目的施工。

2.3丙方為第三方擔保人，對乙方的施工質量和進度提供擔保。

三、合同標的

3.1乙方按照甲方要求，在規定的時間內，完成建設項目的設計、施工、驗收等工作。

3.2乙方應確保施工質量符合國家相關標準和規范。

四、丙方責任與權利

4.1丙方應對乙方的施工質量和進度進行監督，確保乙方按照合同約定履行義務。

4.2丙方有權要求乙方對施工過程中出現的問題進行整改，直至符合合同要求。

4.3丙方在乙方違約時，有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

4.4丙方有權在乙方無法履行合同義務時，代為履行或委托第三方履行。

五、合同期限

5.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為__________年。

六、合同價款

6.1合同價款為__________元。

6.2合同價款支付方式：__________

七、工程質量與驗收

7.1乙方應按照國家有關工程質量標準進行施工，確保工程質量。

7.2甲方有權對乙方施工過程進行監督檢查，并對施工質量進行驗收。

7.3驗收標準：__________

八、工期與進度

8.1乙方應在合同約定的工期內完成建設項目。

8.2乙方應按照甲方要求，按期提交施工進度計劃。

九、安全生產與環境保護

9.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產和環境保護的法律法規。

9.2乙方應建立健全安全生產責任制，確保施工安全。

十、保密條款

10.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

十一、違約責任

11.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

11.2違約方應支付違約金，違約金為合同價款的__________%。

11.3甲方有權解除合同，并要求違約方承擔相應的賠償責任。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

12.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、第三方介入的意義和目的

13.1丙方的介入，旨在確保乙方的施工質量和進度，保障甲方的合法權益。

13.2丙方的擔保責任，有助于降低甲方在施工過程中的風險。

十四、甲方權益主導的目的和意義

14.1甲方作為合同主導方，享有對項目建設的決策權、監督權和驗收權。

14.2甲方權益主導，有利于確保項目建設符合國家相關標準和規范，保障項目質量。

十五、其他

15.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

15.2本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.建設項目設計文件

2.建設項目施工圖紙

3.建設項目施工合同

4.建設項目驗收報告

5.建設項目竣工結算書

6.建設項目施工許可證

7.建設項目安全生產許可證

8.建設項目環境保護許可證

9.建設項目相關法律法規

10.雙方認為需要附上的其他文件

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于乙方擬承攬__________（以下簡稱“承攬項目”）的建設工程，甲方作為項目業主，同意乙方進行施工，丙方作為第三方擔保人，為乙方的施工質量和進度提供擔保，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1承攬項目名稱：__________

1.2承攬項目地點：__________

1.3承攬項目規模：__________

1.4承攬項目總投資：__________

二、合同主體

2.1甲方為承攬項目業主，負責項目的投資、建設和管理。

2.2乙方為承攬項目施工單位，負責承攬項目的施工。

2.3丙方為第三方擔保人，對乙方的施工質量和進度提供擔保。

三、合同標的

3.1乙方按照甲方要求，在規定的時間內，完成承攬項目的施工、驗收等工作。

3.2乙方應確保施工質量符合國家相關標準和規范。

四、丙方責任與權利

4.1丙方應對乙方的施工質量和進度進行監督，確保乙方按照合同約定履行義務。

4.2丙方有權要求乙方對施工過程中出現的問題進行整改，直至符合合同要求。

4.3丙方在乙方違約時，有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

4.4丙方有權在乙方無法履行合同義務時，代為履行或委托第三方履行。

五、合同期限

5.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為__________年。

六、合同價款

6.1合同價款為__________元。

6.2合同價款支付方式：__________

七、工程質量與驗收

7.1乙方應按照國家有關工程質量標準進行施工，確保工程質量。

7.2甲方有權對乙方施工過程進行監督檢查，并對施工質量進行驗收。

7.3驗收標準：__________

八、工期與進度

8.1乙方應在合同約定的工期內完成承攬項目。

8.2乙方應按照甲方要求，按期提交施工進度計劃。

九、安全生產與環境保護

9.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產和環境保護的法律法規。

9.2乙方應建立健全安全生產責任制，確保施工安全。

十、乙方權利與利益

10.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程進度款。

10.2乙方有權在施工過程中因不可抗力等原因導致工期延誤時，要求甲方延長工期。

10.3乙方有權在施工過程中因甲方原因導致工程損失時，要求甲方承擔賠償責任。

十一、甲方違約及限制條款

11.1甲方未按時支付工程進度款，應向乙方支付滯納金，滯納金為__________%。

11.2甲方因自身原因導致工期延誤，應承擔相應的賠償責任。

11.3甲方不得擅自變更施工圖紙或設計要求，如需變更，應經乙方同意。

十二、爭議解決

12.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

12.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十三、乙方權益主導的目的和意義

13.1乙方權益主導，旨在保障乙方在施工過程中的合法權益，確保施工順利進行。

13.2乙方權益主導，有助于乙方在施工過程中更好地控制工程進度和質量。

十四、弱化甲方為主導的意義和目的

14.1弱化甲方為主導，有助于乙方在施工過程中發揮更大的自主性，提高施工效率。

14.2弱化甲方為主導，有助于乙方在遇到問題時能夠更加靈