2025勞務合同（含工程）加工承攬合同本合同由以下雙方于中華人民共和國市簽訂：甲方（發包方）：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯系方式：鑒于甲方因工程項目建設需要，委托乙方提供勞務及加工承攬服務，為明確雙方權利義務關系，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，經友好協商一致，達成如下協議：第一條合同范圍與定義1.1本合同項下，乙方同意按照甲方的要求，為其提供勞務及加工承攬服務，包括但不限于工程勞務、材料加工、設備安裝調試等具體內容。1.2本合同所稱“工程”是指甲方委托乙方完成的工程項目（以下簡稱“項目”）。1.3本合同中的“勞務”指乙方為完成項目所需提供的勞動力及其相關服務；“加工承攬”指乙方根據甲方要求，對材料、設備等進行加工制作或組裝的服務。第二條工程概況2.1工程名稱：2.2工程地點：2.3主要工程內容：2.4合同工期：自年月日至年月日，總工期為天。2.5質量標準：符合國家及地方相關工程質量驗收規范，達到級質量要求。第三條勞務內容與要求3.1勞務范圍：乙方負責完成甲方指定的工程勞務任務，包括但不限于施工準備、材料裝卸、設備操作、現場清理等工作。3.2人員配置：乙方應根據工程進度需求，合理安排具備相應資質和能力的勞務人員，并在進場前向甲方提供相關資質證明及人員名單。3.3勞務管理：乙方負責對所提供勞務人員進行日常管理和安全教育，確保其遵守甲方施工現場管理制度。第四條加工承攬內容與要求4.1加工范圍：乙方根據甲方提供的圖紙、技術要求等，完成的加工制作及組裝工作。4.2材料提供：材料由甲方提供，乙方負責檢驗并確認材料符合質量標準。如發現材料問題，應及時通知甲方處理。4.3加工工藝：乙方應按照甲方的技術規范和質量標準進行加工，確保產品符合設計要求，并通過甲方的驗收。第五條工期與質量5.1乙方應嚴格遵守合同約定的工期，按時完成勞務及加工承攬任務。如因乙方原因導致工期延誤，每逾期一日，乙方向甲方支付違約金人民幣元。5.2質量要求：乙方提供的勞務成果和加工產品應符合國家相關質量標準，并通過甲方或相關部門的質量驗收。第六條價款與支付方式6.1合同總價為人民幣元（大寫：）。該價格包括但不限于勞務費用、材料加工費、運輸費等所有乙方完成本合同項下義務所需的一切費用。6.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款；（2）工程中期驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價的%；（3）項目全部完工并通過最終驗收后，甲方向乙方支付剩余款項。6.3逾期付款違約金：如甲方未按約定時間支付款項，每逾期一日，應向乙方支付逾期金額的%作為違約金。第七條雙方權利與義務7.1甲方權利與義務（1）有權監督乙方的勞務及加工承攬過程，要求乙方及時整改不符合合同要求的行為；（2）按約定支付合同價款；（3）為乙方提供必要的施工條件和協助。7.2乙方權利與義務（1）按時完成合同約定的勞務及加工承攬任務，并確保質量符合要求；（2）自行承擔其勞務人員的工資、保險及相關費用；（3）遵守甲方施工現場管理規定，不得擅自改變工程設計或施工方案。第八條驗收與交付8.1勞務成果驗收：乙方完成每項勞務任務后，應及時通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后個工作日內完成驗收，并簽署書面確認文件。8.2加工產品交付：乙方完成加工制作后，應按約定的時間、地點向甲方交付，并提供相關質量證明文件。第九條違約責任9.1乙方違約責任（1）如乙方未按合同工期完成任務，每逾期一日支付違約金人民幣元；（2）如乙方提供的勞務成果或加工產品不符合質量要求，甲方有權要求乙方返工或更換，由此產生的額外費用由乙方承擔。9.2甲方違約責任（1）如甲方未按約定支付款項，每逾期一日支付違約金人民幣元；（2）如甲方擅自改變工程設計或施工方案導致乙方無法繼續履行合同，應賠償乙方遭受的損失。第十條爭議解決10.1本合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。協商不成時，任何一方均可向項目所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1不可抗力：如因戰爭、自然災害等不可抗力因素導致合同無法履行，雙方應及時協商解除或變更合同。11.2合同終止：本合同在雙方完成所有約定義務后自動終止。11.3通知方式：任何一方通過書面形式發送至對方地址的通知均視為有效送達。第十二條簽署甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年