裝修承包合同簡易范本7篇篇1發包方（甲方）：承包方（乙方）：根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市裝飾行業的實際情況和工程特點，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方承包裝飾工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：2.工程地點：3.承包范圍：4.承包方式：二、工程期限1.本工程合同總工期為XX天，自XXXX年XX月XX日開工，至XXXX年XX月XX日竣工。2.如遇下列情況，工期相應順延：（1）按施工準備規定，甲方未提供開工條件時；（2）因甲方提出變更計劃或變更施工圖而影響施工進度時；（3）因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量及施工進度時；（4）在施工中因停水、停電和其它原因限制施工時間時；（5）因甲方未付工程進度款而影響施工進度時。三、工程造價及付款方式1.工程總造價為人民幣XX元整（￥XX），大寫：XX元整。其中材料費XX元整，人工費XX元整。具體單價及數量詳見附表。2.付款方式：工程開工前，甲方支付乙方工程造價的XX%作為預付款，即人民幣XX元整（￥XX），大寫：XX元整。工程完工驗收合格后，甲方支付乙方工程造價的XX%，即人民幣XX元整（￥XX），大寫：XX元整。剩余款項作為質保金，自驗收之日起滿一年后支付。四、施工準備及設計變更1.甲方應在開工前向乙方提供施工場地，并應協助乙方辦理施工所涉及的一切證件和許可。甲方負責施工場地的水電接入和臨時設施的建設和維護。如因甲方原因導致工程無法按時開工，所造成的損失由甲方承擔。2.乙方應在開工前向甲方提交工程的設計方案、效果圖和材料清單等必要文件。乙方應按照甲方確認的設計方案施工，如因乙方原因導致工程質量問題或無法按時完工，所造成的損失由乙方承擔。3.在施工過程中，如甲方提出變更計劃或變更施工圖，應以書面形式通知乙方，乙方應在接到通知后盡快作出回應。如因設計變更導致的工程量增加或減少，應由雙方協商確定調整后的工程造價。五、材料供應及設備管理1.甲方負責提供施工所需的主要材料，具體材料清單詳見附表。甲方應確保所供材料的質量符合要求，并應按施工進度及時供應。如因甲方原因導致的材料供應不足或質量問題而影響工程質量或施工進度，所造成的損失由甲方承擔。2.乙方負責施工設備的采購和管理。乙方應確保所購設備符合施工要求，并應按施工進度及時進場。如因乙方原因導致的設備供應不足或質量問題而影響工程質量或施工進度，所造成的損失由乙方承擔。六、安全施工及文明施工1.乙方應嚴格遵守安全施工規范，確保施工現場的安全設施完備，并采取有效的安全防護措施。在施工過程中，如發生安全事故，應由乙方承擔相應的責任和損失。2.乙方應遵守文明施工規范，確保施工現場整潔有序，并盡量減少對周圍環境和人員的影響。在施工過程中，如因乙方原因導致的環境污染或人員傷害，應由乙方承擔相應的責任和損失。七、竣工驗收及保修服務1.工程完工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請。甲方應在接到申請后盡快組織驗收，并簽署驗收意見。如因甲方原因未能及時驗收，則視為工程已驗收合格。2.保修服務：工程驗收合格后，乙方應提供一年的保修服務。在保修期內，如因乙方施工質量問題導致的損壞或故障，應由乙方負責維修并承擔相關費用。如因甲方使用不當或不可抗力因素導致的損壞或故障，應由甲方承擔維修費用。篇2發包方（簡稱甲方）：_________承包方（簡稱乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就本裝修工程的發包與承包事項，簽訂本合同。一、工程概況1.工程地點：_________2.工程承包方式：_________3.工程期限：_________4.工程價款：_________二、工程范圍及要求1.承包范圍：_________2.工程質量要求：_________3.材料要求：_________4.施工要求：_________三、工程變更1.甲方如需對原工程設計進行變更，應提前三天書面通知乙方，乙方應根據變更指令進行變更，并相應調整工期和造價。2.乙方如需對原工程設計進行變更，應提前三天書面通知甲方，甲方應根據變更指令進行變更，并相應調整工期和造價。四、工期及進度1.乙方應在合同簽訂后三天內開工，并嚴格按照合同約定的工期施工。2.甲方應按時向乙方提供設計文件和施工所需材料，如因甲方原因造成工期延誤，乙方有權要求甲方賠償相應的損失。3.乙方應按時向甲方提交施工進度計劃，并嚴格按照施工進度計劃施工。如因乙方原因造成工期延誤，甲方有權要求乙方賠償相應的損失。五、質量與驗收1.乙方應確保施工質量符合合同約定及國家相關標準。如因乙方施工質量問題導致驗收不合格，乙方應負責返工并承擔相應費用。2.甲方應在收到乙方提交的驗收申請后三天內進行驗收。如甲方在規定時間內未進行驗收，視為驗收合格。3.驗收時，甲方應按照國家相關標準及合同約定進行驗收。如驗收過程中發現問題，甲方應及時提出并要求乙方進行整改。六、合同價款與支付1.本合同價款為人民幣_________元整（大寫：_________元整）。該價款已包括工程所需的全部費用。2.甲方應在合同簽訂后三天內支付合同價款的50%作為預付款。剩余50%的款項應在驗收合格后三天內支付。如甲方未按時支付款項，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。3.乙方在收到款項后應向甲方提供正式的發票及收據等相關憑證。如因憑證問題導致甲方無法及時支付款項，乙方應承擔相應的違約責任。七、違約責任與賠償1.甲方如未按時支付款項或違反其他合同義務，應承擔相應的違約責任并賠償因此給乙方造成的實際損失。具體違約責任及賠償金額由雙方根據合同約定及實際情況確定。2.乙方如未按時完成施工任務或違反其他合同義務，應承擔相應的違約責任并賠償因此給甲方造成的實際損失。具體違約責任及賠償金額由雙方根據合同約定及實際情況確定。3.雙方同意將違約金納入損失賠償范圍，包括但不限于直接損失和間接損失。具體損失賠償范圍由雙方根據合同約定及實際情況確定。4.雙方同意將違約金計算方式規定為按照合同價款的10%計算。具體計算方式由雙方根據合同約定及實際情況確定。違約金應在違約方違約之日起三個工作日內支付至守約方指定賬戶。如果違約方未在規定時間內支付違約金，則守約方有權在違約方違約之日起五個工作日內向違約方發出書面通知要求違約方立即支付違約金。如果違約方在收到書面通知后仍未支付違約金，則守約方有權向違約方提起訴訟要求違約方承擔相應的法律責任。篇3發包方（甲方）：承包方（乙方）：為明確雙方的權利和義務，本著公平、公正的原則，經雙方協商，達成以下協議：一、工程概況1.工程地址：2.工程內容：3.工程造價：二、施工準備及工期1.甲方為乙方提供施工所需的水、電等設施，并承擔相關費用。乙方應在施工前對施工現場進行實地勘察，確保施工順利進行。2.乙方應在施工前制定詳細的施工進度計劃，并報甲方備案。甲方有權對施工進度進行監督。3.工程工期為XX天，自簽訂合同之日起計算。如遇不可抗力因素導致工期延誤，雙方應協商解決。三、施工內容及要求1.乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙進行施工，確保施工質量符合相關標準。2.對于施工過程中遇到的問題，乙方應及時與甲方溝通，共同解決問題。3.乙方在施工過程中應注意安全施工，確保施工人員及他人安全。四、質量與驗收1.乙方應確保施工質量符合相關標準，如出現質量問題，應及時進行修復。甲方有權對施工質量進行監督。2.工程竣工后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在收到申請后盡快組織驗收。3.驗收時，甲方應重點關注施工內容是否符合設計要求、工程質量是否合格等方面。如有發現不符合項，應及時提出并要求乙方進行整改。4.驗收通過后，雙方應簽訂驗收報告并移交工程相關資料。五、保修與維護1.乙方應提供一定年限的保修期，保修期自驗收通過之日起計算。在保修期內，如因施工原因導致的質量問題，乙方應負責免費維修。2.保修期結束后，乙方應提供有償維護服務。具體維護費用由雙方協商確定。六、違約責任及賠償1.如因甲方原因導致施工延誤或無法完成，甲方應賠償乙方因此造成的經濟損失。具體賠償金額由雙方協商確定。2.如因乙方原因導致施工延誤或施工質量問題，乙方應賠償甲方因此造成的經濟損失。具體賠償金額由雙方協商確定。3.對于施工過程中造成的其他損失，雙方應根據實際情況進行協商處理。七、爭議解決及法律適用1.如雙方在施工過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如需進行仲裁或訴訟，應在合同簽訂地或工程所在地進行。篇4發包方（甲方）：XXX，聯系方式：XXXX，地址：XXXX。承包方（乙方）：XXX，聯系方式：XXXX，地址：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：XXXX。2.工程承包方式：XXXX。3.工程期限XX天。4.工程價款：大寫XXXXXX元，小寫XXXXXX元。二、甲方工作1.甲方應在開工前向乙方提供施工所需的圖紙或做法說明，并確定具體的施工范圍及要求。2.甲方負責采購施工過程中所需的主要材料，并確保其質量符合相關標準。3.甲方應協助乙方辦理施工所需的相關手續，并提供必要的支持和配合。4.甲方應按時支付乙方的工程進度款，并確保支付金額與合同約定相符。三、乙方工作1.乙方應在施工前仔細核對甲方提供的圖紙或做法說明，并確保施工符合相關標準和要求。2.乙方應制定詳細的施工計劃，并按時向甲方提交施工進度報告。3.乙方應確保施工過程中的安全環保，并承擔相應的責任和費用。4.乙方應按時支付工人的工資，并確保施工質量符合約定標準。四、違約責任1.若甲方未按時支付工程進度款或未提供必要的支持和配合，乙方有權停止施工，并要求甲方承擔相應的違約責任。2.若乙方施工質量不符合約定標準或未按時完成施工任務，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。3.若因乙方原因導致施工過程中的安全環保事故，乙方應承擔相應的法律責任和費用。五、其他約定1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，雙方可協商補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.如因本合同產生的糾紛，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。發包方（甲方）：XXX承包方（乙方）：XXXXXXX年XX月XX日篇5發包方（甲方）：承包方（乙方）：根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：2.工程內容：根據甲方提出的施工內容，乙方需完成地板、瓷磚、門窗、墻面涂料、吊頂、廚房衛生間翻新等裝修工作。具體細節和要求，甲方將在后續工作中提出。3.工程造價：甲方支付乙方總金額為元的工程款。該款項包括材料費、人工費、管理費等相關費用。具體費用清單將在后續工作中確定。二、施工工期1.開始日期：2.結束日期：3.如有特殊情況，乙方應及時向甲方說明原因，并相應調整工期。三、付款方式1.甲方應在簽訂合同后支付乙方總金額的%作為預付款。2.甲方應在工程驗收合格后支付剩余款項。具體驗收標準和流程將在后續工作中確定。四、施工要求及質量保證1.乙方應嚴格按照甲方提出的施工內容進行施工，確保施工質量符合相關標準。2.乙方應使用合格的建筑材料，并提供相應的質量保證。如因材料質量問題導致工程出現質量問題，乙方應承擔相應的責任。3.乙方應確保施工現場的安全和衛生，采取有效措施防止施工噪音、粉塵等對周圍環境的影響。4.甲方有權對施工質量進行監督，提出改進意見。乙方應及時改進并滿足甲方要求。五、違約責任1.甲方應按時支付款項，如因甲方原因造成工程延誤或質量問題，甲方應承擔相應的責任。2.乙方應確保施工質量符合標準，如因乙方原因造成工程質量問題或延誤工期，乙方應承擔相應的責任。3.如因不可抗力因素導致工程無法按時完成或造成損失，雙方應協商解決。六、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。具有同等法律效力。3.在合同履行過程中如發生爭議，雙方應首先進行友好協商；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.本合同未盡事宜，可由雙方協商后補充完善。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：乙方（簽字/蓋章）：日期：篇6發包方（甲方）：承包方（乙方）：根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱裝修工程）的有關事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：2.工程承包方式：3.工程期限：4.工程價款：5.工程的增項和變更：二、甲方工作1.甲方應及時向乙方提供施工所需的水電資源。2.甲方應協助乙方辦理施工所涉及的相關手續。3.甲方應提供乙方施工場地的平面圖，并告知施工場地的具體條件。4.甲方應對施工過程中的用水、用電費用進行確認。5.甲方應及時向乙方支付工程款項。三、乙方工作1.乙方應按時到達施工地點，按照甲方要求進行施工。2.乙方應保證施工質量，按照設計要求和施工規范進行施工。3.乙方應做好施工場地的衛生和垃圾清理工作。4.乙方應及時向甲方提供施工進展情況和所需材料的清單。5.乙方應協助甲方辦理施工所涉及的相關手續。四、材料供應及設備管理1.甲方應按時向乙方提供施工所需的所有材料。2.甲方應保證所供材料的數量和質量符合施工要求。3.乙方應妥善保管和使用甲方提供的材料，避免浪費和損壞。4.乙方應對施工設備進行維護和保養，確保施工設備的正常運行。5.乙方應對施工場地的安全負責，確保施工場地的安全無隱患。五、質量與驗收1.乙方應保證施工質量符合設計要求和施工規范。2.甲方應在施工完成后進行驗收，確保工程質量符合標準。3.如果工程質量存在問題，乙方應及時進行修復并重新驗收。4.甲方應在驗收合格后及時向乙方支付工程款項。六、付款與結算1.甲方應在簽訂合同后向乙方支付工程款項的XX%作為預付款。2.甲方應在施工完成后進行驗收，驗收合格后向乙方支付剩余的工程款項。3.如果甲方需要增加工程量或變更設計，應按照合同約定進行結算并支付相應款項。4.乙方應在收到款項后及時向甲方提供發票和收據等相關憑證。七、違約責任及賠償1.如果一方違約，應承擔相應的違約責任并賠償因此造成的損失。2.如果甲方未按時向乙方支付工程款項，乙方有權停止施工，直至甲方支付相應款項后再繼續施工。3.如果因乙方的過錯導致工程質量存在問題，乙方應承擔相應的賠償責任。4.如果因不可抗力因素導致合同無法按時履行，雙方應協商解決。八、爭議解決及管轄法院1.如果雙方在執行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。如果協商無果，可通過仲裁或訴訟解決。仲裁機構為仲裁委員會，管轄法院為人民法院。在仲裁或訴訟過程中，雙方應提交相關證據材料，并按照仲裁機構或法院的要求進行答辯和辯論。仲裁裁決或法院判決具有法律效力，雙方應履行裁決或判決結果。如仲裁裁決或法院判決對一方不利，該方應承擔相應的法律責任并賠償因此造成的損失。另外，如果因合同解釋或履行產生爭議，雙方應本著誠信原則協商解決。協商不成的，可提交專業機構進行解釋或裁定。在爭議處理過程中，雙方應尊重事實、遵守法律、保持冷靜并積極配合處理結果以維護雙方權益。同時，雙方也可在合同中約定其他爭議解決方式如調解等以加快爭議解決進度并減少損失擴大化情況發生。篇7發包方（甲方）：承包方（乙方）：根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：2.工程地點：3.工程承包方式：4.工程范圍和內容：第二條工程期限1.本工程合同總工期為XX天，從XXXX年XX月XX日開始至XXXX年XX月XX日結束。2.如有下列情況，工期相應順延：（1）按施工準備規定，甲方未準備好施工條件，影響乙方進場施工。（2）因甲方提出變更計劃或變更施工圖而影響施工進度。（3）因甲方原因，付款時間拖泥帶水，影響乙方施工進度。第三條工程價款及支付方式1.本工程總造價為人民幣X