成都市裝飾裝修工程施工合同條款5篇篇1一、工程概況1.工程名稱：成都市某小區住宅裝修工程2.工程地點：成都市某小區某樓某單元3.房屋結構：某室某廳某衛4.裝飾要求：按照《建筑裝飾工程施工及質量驗收規范》（GB50209-2025）執行5.工程造價：人民幣（大寫）_________元整6.施工工期：自合同簽訂之日起，至工程竣工驗收之日止，共______天二、施工方式及材料要求1.施工方式：采用包工包料方式，由施工單位負責施工及材料采購2.材料要求：所有材料必須符合國家相關標準，并經過質量驗收合格后方可進場使用3.施工單位需提供詳細的材料清單及樣品，經業主確認后方可施工三、施工內容及要求1.房屋結構改造：按照業主需求進行房屋結構改造，確保改造后的房屋結構安全、合理2.墻面裝飾：對墻面進行基礎處理（如抹灰、找平、刷界面劑等），確保墻面平整、無裂縫等缺陷；按照業主需求進行墻面裝飾（如貼壁紙、刷乳膠漆等），確保裝飾效果美觀、持久3.地面裝飾：對地面進行基礎處理（如清理、找平、鋪設木地板等），確保地面平整、無雜物等污染；按照業主需求進行地面裝飾（如鋪設瓷磚、大理石等），確保裝飾效果美觀、耐用4.吊頂裝飾：按照業主需求進行吊頂裝飾（如安裝石膏板、鋁扣板等），確保吊頂平整、無變形等缺陷；同時，吊頂材料需具備防火、環保等性能5.門窗裝飾：按照業主需求對門窗進行裝飾（如安裝門窗套、門窗簾等），確保門窗裝飾美觀、實用6.其他裝飾：按照業主需求對其他部位進行裝飾（如墻面裝飾、背景墻等），確保整體裝飾效果協調、美觀四、施工工期及進度要求1.施工工期：自合同簽訂之日起，至工程竣工驗收之日止，共______天。如遇不可抗力因素導致工期延誤，需及時與業主溝通并協商解決。2.施工單位需按照施工計劃合理安排施工進度，確保施工周期按時完成。同時，施工單位需定期對施工進度進行檢查和調整，確保施工進度得到有效控制。3.業主有權對施工進度進行監督，如有發現施工進度滯后或存在質量問題，可及時提出并要求施工單位進行整改。五、工程造價及支付方式1.工程造價：人民幣（大寫）_________元整。該造價已包含施工所需的全部費用，包括但不限于材料費、人工費、管理費、稅金等。如有超出該造價的部分，需經業主同意后方可施工。2.支付方式：采用分期付款的方式，具體支付節點如下：*簽訂合同后支付工程造價的______%作為預付款；*施工完成______%后支付工程造價的______%；*施工完成______%后支付工程造價的______%；*竣工驗收合格后支付剩余款項。3.施工單位需提供正規的發票作為收款憑證。如有特殊原因無法提供發票的，需向業主說明情況并征得業主同意后方可施工。六、質量保證及售后服務要求1.施工單位需保證施工質量符合相關標準和業主要求。如有發現施工質量問題或缺陷，需及時進行處理并承擔相應的責任和費用。2.竣工驗收后，施工單位需向業主提供必要的保養和維護服務。保養維護期限自竣工驗收之日起不少于______年。在保養維護期內，如發生因施工原因導致的質量問題或缺陷，施工單位需無償進行修復和整改。3.施工單位需建立完善的售后服務體系，確保業主在使用過程中能夠及時得到技術支持和問題解決。同時，施工單位需對售后服務人員進行專業培訓，提高服務質量和效率。七、違約責任及爭議解決方式1.施工單位需按照合同約定履行施工義務，如因施工單位原因導致工期延誤或施工質量問題，需承擔相應的違約責任和賠償責任。同時，施工單位需賠償因此給業主造成的全部損失。2.在合同履行過程中，如發生爭議或糾紛，雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規和法院裁決結果。3.本合同一式兩份，雙方各執一份。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同的修改和補充應以書面形式進行，并經雙方簽字或蓋章后生效。篇2一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：[工程內容]4.工程造價：[工程造價]二、施工工期1.隱蔽工程工期：[隱蔽工程工期]天2.整體工程進度：[整體工程進度]天3.如有特殊原因需延長工期，應書面通知對方，實際工期以雙方協商確定。三、工程質量及驗收1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、設計說明及國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。2.乙方應按工程進度定期向甲方代表提供質量進度報表及工程事故報告。3.工程完工后，乙方應通知甲方代表進行竣工驗收，甲方代表接到通知后，應在規定的期限內組織人員進行驗收。4.驗收中如發現有不符合設計要求或規范、規程的地方，需要返工的，由乙方負責修好再進行驗收；如驗收合格后，雙方應辦理驗收手續。5.竣工日期以驗收合格并辦理驗收手續之日為準。四、工程價款及支付方式1.本合同價款為人民幣（大寫）[合同價款]元，小寫[合同價款]元。2.乙方進場后，甲方支付合同總金額的[支付比例]作為預付款。3.乙方完成工程進度的一半時，甲方支付合同總金額的[支付比例]。4.乙方完成全部工程并驗收合格后，甲方支付剩余的款項。5.乙方在收款時應向甲方提供合法有效的收據。五、材料供應及設備管理1.本工程所需材料由乙方自行采購，但材料質量必須達到相關標準，并經過甲方代表的認可。2.乙方在采購材料時，應確保材料的供應及時且充足，以免影響工程進度。3.乙方應妥善保管現場的材料和設備，防止其被盜或損壞。4.乙方在工程中使用的設備必須滿足施工需要，并經過安全檢測。六、安全生產與文明施工1.乙方應嚴格遵守安全生產和文明施工的相關規定，確保施工現場的安全和整潔。2.乙方在施工中應采取必要的安全措施，防止事故發生。如有意外情況發生，應及時通知甲方代表。3.乙方在施工中應盡量減少對周圍環境和設施的影響，做到文明施工。七、違約責任1.甲方若不按合同約定支付工程款項或提供必要支持，應承擔相應的違約責任。2.乙方若不能按合同約定完成施工任務或施工質量不符合要求，應承擔相應的違約責任。3.如因乙方原因導致工期延誤或工程質量不合格，乙方應承擔相應的賠償責任。八、爭議解決1.本合同的解釋權歸甲方所有。如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，雙方同意向甲方所在地法院提起訴訟解決爭議。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規進行訴訟活動。訴訟結果出來后，雙方應遵守法院判決書或調解書的內容進行履行。如需上訴，則按上訴程序進行。在爭議解決期間，雙方應繼續履行本合同中未發生爭議的其他條款。篇3一、工程概況1.工程名稱：成都市某酒店裝飾裝修工程2.工程地點：成都市某酒店內3.工程內容：酒店大堂、餐廳、客房等區域的裝飾裝修4.工程規模：總面積約1000平方米二、合同條款1.合同雙方甲方（發包方）：成都市某酒店管理有限公司乙方（承包方）：四川某裝飾工程有限公司2.工程價款及支付方式（1）工程價款：本合同總價為人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000元）。（2）支付方式：甲方應按以下方式向乙方支付款項：A.合同簽訂后，甲方應向乙方支付合同總價的30%作為預付款，即人民幣叁拾萬元整（￥300,000元）。B.乙方完成工程量的50%后，甲方應向乙方支付合同總價的40%，即人民幣肆拾萬元整（￥400,000元）。C.乙方完成工程量并驗收合格后，甲方應向乙方支付合同總價的30%，即人民幣叁拾萬元整（￥300,000元）。3.工程期限及進度（1）工程期限：本合同工程期為60天，自合同簽訂之日起計算。（2）進度要求：乙方應確保施工進度，按時完成施工任務。如有特殊情況需調整施工進度，應提前與甲方協商并書面確認。4.工程質量及驗收標準（1）工程質量：乙方應確保施工質量符合相關標準和規范，并使用合格的施工材料。（2）驗收標準：工程完成后，甲方應按照合同約定的標準進行驗收。具體驗收標準見附件。5.違約責任及賠償（1）違約責任：如一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。（2）賠償標準：違約方應按合同總價的10%向另一方支付違約金。如違約金不足以彌補損失，違約方還應承擔相應的賠償責任。6.爭議解決及法律適用（1）爭議解決：如雙方在執行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。（2）法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。如因執行本合同而引起的一切爭議，均適用中華人民共和國法律進行裁決。三、合同生效及變更1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同變更：如需對合同進行變更，雙方應協商一致并簽訂書面補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。四、其他約定事項1.保密義務：雙方應對本合同內容及執行過程中涉及的商業秘密、技術資料等保密信息承擔保密義務，未經對方書面同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力：如因不可抗力因素導致合同無法按時履行或無法履行，雙方應友好協商解決方案。不可抗力因素包括但不限于自然災害、政府政策調整等。3.合同終止：如一方需提前終止合同，應提前30天書面通知對方，并承擔相應的違約責任和賠償責任。篇4一、工程概況1.工程名稱：成都市XX區XX路XX號裝飾裝修工程2.工程地點：成都市XX區XX路XX號3.工程內容：裝飾裝修施工，包括客廳、臥室、廚房、衛生間等區域的裝修。4.工程施工方式：采用半包方式，即甲方提供主要材料，乙方負責施工及輔助材料的采購。二、合同雙方1.甲方（業主）：成都市XX區XX路XX號，聯系電話：12345678901。2.乙方（施工單位）：四川XX裝飾工程有限公司，聯系電話：09876543210。三、工程造價與支付方式1.工程造價：本次裝飾裝修工程的總造價為人民幣XX元（大寫：XX元整）。具體費用包括材料費、人工費、管理費、稅金等。2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付工程總造價的XX%作為預付款，施工完成后支付剩余的XX%。乙方需提供相應的發票。四、施工期限與進度1.施工期限：本次裝飾裝修工程的施工期限為XX天，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。2.施工進度：乙方需按照甲方要求的施工進度進行施工，確保按時完成裝修任務。甲方有權對施工進度進行監督。五、質量保證與售后服務1.質量保證：乙方需保證施工質量符合相關標準，材料使用符合環保要求。施工完成后，需進行質量驗收，確保工程質量合格。2.售后服務：施工完成后，乙方需提供一年的售后服務，期間如出現質量問題，乙方需負責維修和更換。六、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按時支付款項或未提供必要支持，導致乙方無法按時施工完成，甲方需承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：如乙方在施工過程中出現質量問題或未按時完成施工任務，乙方需承擔相應的違約責任。七、爭議解決1.爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.爭議解決地點：本次裝飾裝修工程相關的爭議應在成都市有管轄權的人民法院進行訴訟解決。八、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.合同終止：如一方違約導致合同無法繼續履行，另一方有權提出終止合同。合同終止后，違約方需承擔相應的違約責任。甲方（業主）：成都市XX區XX路XX號（簽字）日期：XXXX年XX月XX日蓋章：四川XX裝飾工程有限公司（蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇5一、工程概況1.工程名稱：成都市某小區住宅裝飾裝修工程2.工程地點：成都市某小區3.施工單位：四川某某裝飾工程有限公司4.工程內容：住宅室內裝飾、墻面涂料、地板鋪設、吊頂安裝等5.工程期限：自合同簽訂之日起60天6.工程價款：人民幣100萬元二、施工條款1.施工單位必須按照合同約定，按照施工圖紙和說明書的要求施工，確保工程質量。2.施工單位應按照國家相關標準和規范施工，確保施工安全和環保。3.施工單位應按照規定進行工程驗收，并提供相應的質量保證文件。4.施工單位應遵守國家法律法規和規定，不得違法施工。5.施工單位應保證施工現場的整潔和衛生，不得亂倒垃圾和廢棄物。6.施工單位應按