第第頁合同編號:________礦山設備安裝工程施工合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整，切勿套用，訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數8一、主體與目的本合同雙方當事人為甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）。甲方系礦山設備安裝工程施工項目的業主，乙方具備礦山設備安裝工程施工資質，雙方就甲方礦山設備安裝工程施工項目達成一致，特訂立本合同。本合同目的為明確雙方在礦山設備安裝工程施工過程中的權利義務，確保工程按期、保質、安全完成，保障雙方的合法權益。具體內容包括但不限于施工范圍、工期、質量、費用、安全、環保等方面。通過本合同的簽訂，雙方共同推進礦山設備安裝工程施工項目的順利進行。二、價格、支付方式1.合同總價：本合同礦山設備安裝工程施工總價為人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00），包括但不限于設備安裝、調試、試運行及驗收等全部費用。2.支付方式：（1）合同簽訂后，乙方提交相關資質證明文件及施工方案，甲方支付合同總價10%作為預付款；（2）工程進度達到設計要求，甲方支付合同總價30%的進度款；（3）工程完工并經甲方驗收合格后，甲方支付合同總價30%的驗收款；（4）工程保修期滿且無質量問題，甲方支付合同總價30%的保修金；（5）保修期滿后，甲方支付剩余的10%尾款。3.付款時間：甲方應在約定的付款時間內，按照上述支付方式向乙方支付相應款項。4.逾期付款：若甲方逾期付款，應向乙方支付逾期付款金額的千分之五作為違約金。5.付款方式：雙方約定采用銀行轉賬方式進行支付。三、雙方權利與義務甲方權利與義務：1.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成礦山設備安裝工程施工。2.甲方有權對施工過程進行監督，確保施工質量符合國家標準。3.甲方應按合同約定支付工程款項，確保乙方施工資金的及時到位。4.甲方應在工程驗收合格后，按照合同約定支付驗收款。5.甲方應施工所需的場地、水源、電源等條件，并負責辦理相關手續。乙方權利與義務：1.乙方應按照合同約定的時間、質量、標準完成礦山設備安裝工程施工。2.乙方應保證施工過程中的人身、財產安全，并采取有效措施防止安全事故發生。3.乙方應遵守國家相關法律法規，確保施工過程中的環保、節能要求。4.乙方應按照甲方要求，提交施工進度報告、質量檢測報告等相關文件。5.乙方在工程保修期內，對工程出現的質量問題負責維修，直至問題解決。四、質量保證與服務1.質量保證：（1）乙方承諾所的礦山設備安裝工程施工材料、設備必須符合國家相關質量標準，且經過甲方驗收合格。（2）乙方應保證施工質量，若因施工質量問題導致工程損壞，乙方應無條件進行修復，直至達到合同約定的質量標準。（3）工程完工后，乙方應完整的工程質量保證書，保證工程在保修期內無質量問題。2.服務承諾：（1）乙方在施工過程中，應按照甲方要求必要的技術支持和服務。（2）工程保修期內，乙方應負責解決因施工原因造成的設備故障，確保設備正常運行。（3）乙方應在接到甲方通知后，及時響應并維修服務，確保工程設施的正常使用。（4）乙方應定期對工程進行巡查，發現潛在問題及時上報并采取措施解決。（5）保修期滿后，乙方應有償的定期維護服務，確保設備長期穩定運行。五、履行與變更1.履行：（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方應按合同約定履行各自義務。（2）乙方應按照合同約定的施工方案、工期、質量標準進行施工。（3）甲方應按合同約定的付款時間和方式支付工程款項。（4）雙方應遵守合同約定，確保工程順利進行。2.變更：（1）在合同履行過程中，如因不可抗力、政策調整、設計變更等原因導致合同內容需要變更，雙方應協商一致，簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。（2）任何變更均應以書面形式通知對方，并經雙方簽字蓋章確認。（3）因變更導致工期延誤、費用增加的，雙方應按變更協議調整合同工期和費用。（4）任何未經雙方書面同意的變更均視為無效。六、保密條款1.雙方對本合同內容以及與合同執行相關的技術、商業信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于以下內容：合同條款、技術參數、工程圖紙、施工方案、財務數據、市場信息、客戶信息等。3.雙方應采取必要措施，確保保密信息的保密性，包括但不限于限制訪問權限、設置物理或電子安全措施等。4.本保密條款在本合同有效期內及合同終止后三年內均有效，即使合同終止，雙方對保密信息的保密義務依然存在。5.若因法律要求、法院命令或政府機關的要求而需披露保密信息，雙方應提前通知對方，并在可能的情況下，采取一切合法手段保護對方的利益。6.違反保密條款的一方應對由此給對方造成的損失承擔賠償責任。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。2.爭議提交法院后，雙方應積極配合法院審理，并按照法院的判決或裁定執行。3.在爭議解決過程中，除法院另有判決外，本合同的履行不應受到影響。4.雙方在爭議解決過程中，應保持誠信，不得采取任何可能損害對方利益的行為。5.爭議解決過程中產生的費用，由敗訴方承擔；雙方均有責任的，按責任比例分擔。6.本合同中的爭議解決條款不因合同的其他條款的變更或合同的終止而失效。八、其它條款1.合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力，包括但不限于施工圖紙、技術規范、工程量清單等。2.合同解除：如一方違反合同約定，另一方有權解除合同，并要求賠償損失。3.合同解除通知：合同解除通知應以書面形式通知對方，自通知發出之日起合同解除。4.合同終止：合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，合同終止。5.合同解除或終止后的處理：合同解除或終止后，雙方應立即停止履行合同，并按照合同約定處理未完成工作、剩余款項等事宜。6.合同終止后的債權債務：合同終止后，雙方應按照合同約定處理未了債權債務。7.合同變更：合同變更需經雙方書面同意，并簽訂書面變更協議。8.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為合同約定的工期加上保修期。9.合同解除或終止不影響已發生的權利義務：本合同解除或終止，不影響已發生的權利義務的履行。九、合同簽署本