2025光伏電站支架工程鋼結構施工合同合同編號：簽訂地點：簽訂時間：發包方（甲方）：地址：法定代表人：聯系方式：承包方（乙方）：地址：法定代表人：聯系方式：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律法規，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就2025光伏電站支架工程鋼結構施工有關事項，經協商一致，簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：2025光伏電站支架工程鋼結構施工1.2工程地點：1.3工程規模：本工程為光伏電站支架工程，面積為平方米，總裝機容量為兆瓦。1.4結構形式：鋼結構支架系統，具體以設計圖紙為準。第二條合同工期2.1開工日期：本工程定于年月日開工。2.2竣工日期：本工程定于年月日竣工。2.3合同工期總日歷天數：天。第三條質量標準3.1本工程的質量標準為：符合國家、行業及地方現行的相關質量驗收規范和標準。3.2本工程的質量目標為：達到太陽級光伏電站標準，并通過相關部門驗收。第四條合同價款及支付方式4.1合同總價款：本工程鋼結構施工合同總價款為人民幣元（大寫：元整），本合同總價款為不含稅價，乙方負責提供全額發票。4.2合同總價款包含的內容：（1）工程材料費；（2）工程人工費；（3）engineering費用；（4）利潤及管理費；（5）規范設計費用；（6）不可避免的風險費用。4.3付款方式：（1）本合同簽訂后，甲方在收到乙方提供的履約保證金（合同價款的10%）后，支付合同總價款的30%作為預付款，即人民幣元。（2）工程進度達到50%時，甲方向乙方支付合同總價款的30%，即人民幣元。（3）工程完工并通過初步驗收后，甲方向乙方支付合同總價款的30%，即人民幣元。（4）工程竣工驗收合格且結算完成后，甲方向乙方支付剩余的10%款項，即人民幣元。（5）履約保證金在工程竣工驗收合格后無質量問題一個月內退還。第五條甲乙雙方的責任與義務5.1甲方的責任與義務：（1）按照合同約定支付工程款項。（2）提供施工現場必要的條件，包括但不限于水電接入、場地平整等。（3）協調乙方與其他單位的配合工作。（4）按合同約定的期限完成竣工驗收。（5）及時辦理工程簽證、變更確認等手續。5.2乙方的責任與義務：（1）按照合同約定的工期完成施工任務，保證工程按期完工。（2）嚴格執行相關技術規范和質量標準，確保工程質量和施工安全。（3）服從甲方的管理與協調，及時清理施工現場，做到文明施工。（4）負責施工期間的工程成品保護，直至工程竣工驗收合格。（5）編制詳細的施工組織設計和工程技術方案，并報甲方審批。第六條材料設備供應**6.1乙方負責本工程所需的所有材料、設備的采購和供應，確保材料的質量和規格符合設計要求及國家標準。**6.2乙方采購的材料、設備進場前，應向甲方提供產品合格證、檢測報告等證明文件，并經甲方驗收合格后方可使用。**6.3如乙方提供的材料、設備不符合質量要求，甲方有權要求乙方退貨、更換或賠償損失。第七條工期和進度**7.1乙方應嚴格按照合同約定的工期完成施工任務。因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。**7.2如遇不可抗力因素，導致工程無法按期完成，乙方應立即通知甲方，并協商調整工期。**7.3甲方有權對乙方的施工進度進行檢查和監督，如發現進度嚴重滯后，有權要求乙方采取有效措施加快施工進度。第八條安全管理及文明施工**8.1乙方應嚴格遵守國家和地方的安全生產規定，采取有效的安全防護措施，確保施工安全。**8.2乙方負責施工現場的安全管理，所有施工人員必須持有相關上崗證書，佩戴安全防護裝備。由于乙方原因發生的傷亡事故，由乙方承擔全部責任和費用。**8.3乙方應做到文明施工，施工過程中產生的垃圾、廢棄物應及時清理，保持施工現場整潔有序。第九條竣工驗收**9.1工程具備竣工驗收條件時，乙方應提前7日向甲方提交竣工驗收報告及完整的竣工資料。**9.2甲方收到竣工驗收報告后，應在7日內組織相關部門進行驗收，驗收通過后簽署竣工驗收合格證書。**9.3如發現工程質量不符合要求，乙方應在甲方規定的時間內完成整改，整改費用由乙方承擔。第十條質量保修**10.1本工程的質量保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。**10.2在保修期內，因乙方原因出現的質量問題，乙方應在接到甲方通知后小時內到達現場進行維修，直至問題解決。維修費用由乙方承擔。**10.3保修期內，如因乙方原因導致工程不能正常使用，乙方應承擔相應的賠償責任。第十一條合同的變更與解除**11.1合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如確需變更或解除，應經雙方協商一致并簽訂書面協議。**11.2因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方可協商解除合同，已完工程部分按實際完成量結算。第十二條違約責任**12.1乙方未按合同約定的工期完成施工任務，每逾期一日，應向甲方支付合同總價款的%作為違約金。**12.2乙方提供的材料、設備不符合質量要求，或施工質量不符合標準，甲方有權要求乙方返工或賠償損失，由此導致的工期延誤，責任由乙方承擔。**12.3甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付應付未付款的%作為違約金。第十三條爭議解決**13.1本合同履行過程中發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方可向工程所在地有管轄權的法院提起訴訟。第十四條其他條款**14.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。**14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。**14.3本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：