保利地產施工合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發包方”）：__________

乙方（以下簡稱“承包方”）：__________

鑒于：

一、發包方因__________項目（以下簡稱“項目”）的建設需要，擬委托承包方進行施工；

二、承包方愿意按照發包方的委托進行施工；

三、雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3施工范圍：__________

1.4工程內容：__________

1.5工程規模：__________

二、合同工期

2.1合同工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共計__________天。

2.2工期延誤責任：因承包方原因導致工期延誤的，每延誤一日，承包方應向發包方支付__________元違約金；因發包方原因導致工期延誤的，發包方應承擔相應的責任。

三、工程價款

3.1工程價款：__________元。

3.2工程款支付方式：__________

3.3工程款支付節點：__________

四、施工組織與管理

4.1承包方應按照施工圖紙、施工規范及國家有關法律法規進行施工。

4.2承包方應建立健全施工組織與管理制度，確保工程質量、安全和進度。

4.3發包方有權對施工過程進行監督檢查，承包方應予以配合。

五、質量要求

5.1工程質量應符合國家現行施工質量驗收統一標準及設計文件要求。

5.2承包方應嚴格按照設計文件和施工規范進行施工，確保工程質量。

5.3發包方有權對工程質量進行驗收，承包方應予以配合。

六、安全與環境保護

6.1承包方應遵守國家有關安全生產和環境保護的法律、法規，確保施工現場的安全與環境保護。

6.2發包方有權對施工現場的安全與環境保護進行監督檢查，承包方應予以配合。

七、合同解除與終止

7.1發包方有權在以下情況下解除合同：

（1）承包方嚴重違約；

（2）承包方無法繼續履行合同；

（3）發生不可抗力事件，導致合同無法履行。

7.2合同解除后，雙方應按照合同約定進行結算。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙

2.施工規范

3.設計文件

4.其他相關文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“發包方”）：__________

乙方（以下簡稱“承包方”）：__________

第三方（以下簡稱“監理方”）：__________

鑒于：

一、發包方因__________項目（以下簡稱“項目”）的建設需要，擬委托承包方進行施工；

二、監理方愿意擔任本項目的監理工作，對施工過程進行監督管理；

三、為明確各方的權利義務，保障項目順利進行，經三方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3施工范圍：__________

1.4工程內容：__________

1.5工程規模：__________

二、合同工期

2.1合同工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共計__________天。

2.2工期延誤責任：因承包方原因導致工期延誤的，每延誤一日，承包方應向發包方支付__________元違約金；因監理方原因導致工期延誤的，監理方應承擔相應的責任。

三、工程價款

3.1工程價款：__________元。

3.2工程款支付方式：__________

3.3工程款支付節點：__________

四、監理方職責與權利

4.1監理方負責對施工過程進行監督管理，確保工程質量、安全和進度符合合同約定。

4.2監理方有權對施工圖紙、施工規范及國家有關法律法規進行審查。

4.3監理方有權對承包方的施工方案、施工組織設計等進行審核。

4.4監理方有權對施工現場進行巡查，發現問題時，有權要求承包方立即整改。

4.5監理方有權對工程質量進行驗收，并出具驗收報告。

五、甲方權益與責任

5.1發包方有權對監理方的監理工作進行監督，確保監理方履行職責。

5.2發包方有權要求監理方提供監理方案、監理計劃等文件。

5.3發包方有權要求監理方對施工過程中的重大問題進行報告。

5.4發包方有權對監理方的工作進行考核，并根據考核結果調整監理方的工作。

5.5發包方有權要求監理方對施工過程中的違約行為進行處理。

六、承包方責任與義務

6.1承包方應按照施工圖紙、施工規范及國家有關法律法規進行施工。

6.2承包方應建立健全施工組織與管理制度，確保工程質量、安全和進度。

6.3承包方應配合監理方的工作，接受監理方的監督檢查。

6.4承包方應按照合同約定完成工程，確保工程質量達到要求。

6.5承包方應承擔因自身原因導致的工期延誤、質量不合格等違約責任。

七、違約責任

7.1承包方未能按合同約定完成工程或造成工程質量不合格的，應向發包方支付__________元違約金。

7.2監理方未能履行監理職責，導致工程質量、安全和進度受到影響的，應向發包方支付__________元違約金。

7.3任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

八、爭議解決

8.1三方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方及監理方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙

2.施工規范

3.設計文件

4.監理方案

5.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

第三方監理方的介入，旨在確保施工過程符合國家相關法律法規和行業標準，維護甲方的合法權益，提高工程質量，確保工程進度，降低工程風險。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為項目投資方，主導合同簽訂和履行，有利于保障甲方在項目中的權益，確保項目按照預定目標順利實施，降低投資風險，提高投資回報。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

監理方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“業主”）：__________

乙方（以下簡稱“承包商”）：__________

第三方（以下簡稱“監理公司”）：__________

鑒于：

一、業主擬投資建設__________項目（以下簡稱“項目”），并委托乙方進行施工；

二、監理公司愿意擔任本項目的監理工作，對施工過程進行監督管理；

三、為明確各方的權利義務，保障項目順利進行，經三方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________

1.2項目地點：__________

1.3施工范圍：__________

1.4工程內容：__________

1.5工程規模：__________

二、合同工期

2.1合同工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共計__________天。

2.2工期延誤責任：因業主原因導致工期延誤的，業主應向承包商支付__________元違約金；因監理公司原因導致工期延誤的，監理公司應承擔相應的責任。

三、工程價款

3.1工程價款：__________元。

3.2工程款支付方式：__________

3.3工程款支付節點：__________

四、監理公司職責與權利

4.1監理公司負責對施工過程進行監督管理，確保工程質量、安全和進度符合合同約定。

4.2監理公司有權對施工圖紙、施工規范及國家有關法律法規進行審查。

4.3監理公司有權對承包商的施工方案、施工組織設計等進行審核。

4.4監理公司有權對施工現場進行巡查，發現問題時，有權要求承包商立即整改。

4.5監理公司有權對工程質量進行驗收，并出具驗收報告。

五、承包商權益與責任

5.1承包商有權要求業主按照合同約定支付工程款。

5.2承包商有權要求監理公司提供必要的施工條件和技術支持。

5.3承包商有權對監理公司的監理工作進行監督，確保監理公司履行職責。

5.4承包商有權要求監理公司對施工過程中的重大問題進行報告。

5.5承包商有權對監理公司的工作進行考核，并根據考核結果調整監理公司的工作。

六、業主責任與義務

6.1業主應按照合同約定支付工程款，并保證支付及時。

6.2業主應提供必要的施工條件，包括但不限于施工圖紙、技術資料等。

6.3業主應配合承包商和監理公司的工作，確保施工順利進行。

6.4業主應承擔因自身原因導致的工期延誤、質量不合格等違約責任。

七、違約責任

7.1業主未能按合同約定支付工程款的，應向承包商支付__________元違約金。

7.2監理公司未能履行監理職責，導致工程質量、安全和進度受到影響的，應向承包商支付__________元違約金。

7.3任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

八、爭議解決

8.1三方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式三份，業主、承包商及監理公司各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙

2.施工規范

3.設計文件

4.監理方案

5.其他相關文件

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為承包商，主導合同簽訂和履行，有利于保障乙方在項目中的權益，確保乙方能夠按照自身的技術能力和資源條件進行施工，提高