住建施工合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行建筑工程施工事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規模：________________________

1.4工程內容：________________________

1.5工程總投資：人民幣________________________元整（大寫：________________________）

二、合同工期

2.1工程開工日期：________________________

2.2工程竣工日期：________________________

2.3工期延誤責任：________________________

三、工程款支付

3.1乙方在工程開工前，向甲方提交工程款支付計劃。

3.2甲方按照乙方提交的工程款支付計劃，在規定的時間內支付工程款。

3.3工程款支付方式：________________________

3.4逾期付款責任：________________________

四、施工質量與驗收

4.1乙方應嚴格按照國家有關建筑工程質量標準進行施工，確保工程質量符合合同約定。

4.2工程驗收標準：________________________

4.3工程驗收程序：________________________

4.4工程驗收不合格的處理：________________________

五、工程變更與索賠

5.1工程變更：________________________

5.2索賠：________________________

六、違約責任

6.1甲方違約責任：________________________

6.2乙方違約責任：________________________

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.工程施工圖紙

2.工程量清單

3.工程款支付計劃

4.其他相關文件

甲方（蓋章）：________________________

乙方（蓋章）：________________________

代表人（簽字）：________________________

代表人（簽字）：________________________

簽訂日期：________________________

簽訂地點：________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障建筑工程施工質量與進度，維護自身合法權益，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行建筑工程施工，并引入第三方監理單位（以下簡稱“監理單位”）對施工過程進行全程監理。為明確各方權利義務，經甲乙雙方及監理單位友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規模：________________________

1.4工程內容：________________________

1.5工程總投資：人民幣________________________元整（大寫：________________________）

二、合同工期

2.1工程開工日期：________________________

2.2工程竣工日期：________________________

2.3工期延誤責任：乙方因自身原因導致工期延誤，應向甲方支付違約金，違約金按每日人民幣________________________元計算。

三、工程款支付

3.1乙方在工程開工前，向甲方提交工程款支付計劃。

3.2甲方按照乙方提交的工程款支付計劃，在規定的時間內支付工程款。

3.3工程款支付方式：________________________

3.4逾期付款責任：甲方逾期付款，應向乙方支付違約金，違約金按每日人民幣________________________元計算。

四、施工質量與驗收

4.1乙方應嚴格按照國家有關建筑工程質量標準進行施工，確保工程質量符合合同約定。

4.2工程驗收標準：________________________

4.3工程驗收程序：________________________

4.4工程驗收不合格的處理：乙方負責整改，直至驗收合格。整改期間，工程款支付按實際完成工程量進行。

五、監理單位責任與權利

5.1監理單位對施工過程進行全程監理，確保工程質量、進度、安全等符合合同約定。

5.2監理單位有權要求乙方整改質量問題，并有權要求乙方停工整改。

5.3監理單位有權對乙方進行現場檢查，對施工資料進行審核。

5.4監理單位有權向甲方匯報施工過程中存在的問題。

六、第三方介入的意義和目的

6.1引入監理單位，有利于提高工程質量，確保施工安全。

6.2監理單位作為第三方，可客觀、公正地處理施工過程中的問題，維護甲方的合法權益。

七、甲方權益

7.1甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、安全等要求完成工程。

7.2甲方有權要求乙方對施工過程中出現的問題進行整改。

7.3甲方有權要求監理單位對施工過程進行全程監理，確保施工質量。

7.4甲方有權要求乙方提供施工過程中的相關資料，以便甲方進行監督。

八、乙方違約及限制條款

8.1乙方因自身原因導致工期延誤，應向甲方支付違約金。

8.2乙方未按合同約定進行施工，造成工程質量問題，應承擔相應的責任。

8.3乙方未按時提交施工資料，應向甲方支付違約金。

8.4乙方不得擅自改變施工方案，如需變更，應經甲方同意。

8.5乙方不得擅自轉包工程，如發現轉包行為，甲方有權解除合同。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

9.2協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

10.2本合同一式三份，甲乙雙方及監理單位各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：________________________

乙方（蓋章）：________________________

監理單位（蓋章）：________________________

代表人（簽字）：________________________

代表人（簽字）：________________________

代表人（簽字）：________________________

簽訂日期：________________________

簽訂地點：________________________

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業建筑工程施工單位，甲方（以下簡稱“甲方”）有意向委托乙方承擔一項建筑工程的施工任務。為確保工程順利進行，甲方同意引入第三方監理單位（以下簡稱“監理單位”）對施工過程進行監督和協調。為明確各方權利義務，經甲乙雙方及監理單位協商一致，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規模：________________________

1.4工程內容：________________________

1.5工程總投資：人民幣________________________元整（大寫：________________________）

二、合同工期

2.1工程開工日期：________________________

2.2工程竣工日期：________________________

2.3工期延誤責任：甲方因自身原因導致工期延誤，應承擔相應的責任，包括但不限于支付違約金。

三、工程款支付

3.1乙方在工程開工前，向甲方提交工程款支付計劃。

3.2甲方按照乙方提交的工程款支付計劃，在規定的時間內支付工程款。

3.3工程款支付方式：________________________

3.4逾期付款責任：甲方逾期付款，應向乙方支付違約金，違約金按每日人民幣________________________元計算。

四、施工質量與驗收

4.1乙方應嚴格按照國家有關建筑工程質量標準進行施工，確保工程質量符合合同約定。

4.2工程驗收標準：________________________

4.3工程驗收程序：________________________

4.4工程驗收不合格的處理：乙方負責整改，直至驗收合格。整改期間，甲方應繼續支付工程款。

五、監理單位責任與權利

5.1監理單位對施工過程進行全程監理，確保工程質量、進度、安全等符合合同約定。

5.2監理單位有權要求乙方整改質量問題，并有權要求乙方停工整改。

5.3監理單位有權對乙方進行現場檢查，對施工資料進行審核。

5.4監理單位有權向甲方匯報施工過程中存在的問題。

六、乙方權益

6.1乙方有權要求甲方按照合同約定的時間、質量、安全等要求完成工程。

6.2乙方有權要求甲方提供必要的施工條件和資源，確保工程順利進行。

6.3乙方有權要求甲方按照約定的工程款支付計劃支付工程款。

6.4乙方有權要求甲方對施工過程中出現的問題進行及時解決。

七、甲方違約及限制條款

7.1甲方因自身原因導致工期延誤，應向乙方支付違約金，違約金按每日人民幣________________________元計算。

7.2甲方未按合同約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金按每日人民幣________________________元計算。

7.3甲方未提供必要的施工條件和資源，導致工程延誤或質量下降，應承擔相應的責任。

7.4甲方不得無故要求乙方停工或整改，否則應承擔相應的損失。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

8.2協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方及監理單位各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

乙方（蓋章）：________________________

甲方（蓋章）：________________________

監理單位（蓋章）：________________________

代表人（簽字）：________________________

代表人（簽字）：________________________

代表人（簽字）：___________